- 99.00 KB
- 2022-11-20 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
一、单项选择题1.法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的()关系。BA.道德B.权利义务C.人际D.民事2.合同法律关系包括()三要素AA.主体、客体和内容B.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济合同、经济权利D.经济管理、经济协作、法律责任3.下列各项中,属于法律事实中事件的是()。CA.开始施工B.签订合同C.发生地震D.业主违约4.根据代理权的来源不同,下列不属于代理分类的是()。DA.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理5.业主委托监理单位进行招标的行为属于()。AA.委托代理B.委托监理C.指定代理D.复代理6.无权代理行为属于()CA.无效行为B.不可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为7.对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理行为的后果。对自己有利或者不利的原则,行使()。AA.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权8.代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。BA.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己9.招标代理行为属于()。AA.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理10.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。CA.以代理人的名义与对方弯头B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行11.在下列各种合同中,一般情况下()订立的合同有效。CA.限制民事行为能力人B.无代理权人C.法定代表人越权D.无处分权处分他人财产二、多项选择题1.以代理权产的依据不同,可将代理分为()。ACEA.委托代理B.间接代理C.法定代理D.直接代理E.指定代理2.下列属于无权代理的情形有()。ABCA.没有代理权而为的代理B.超越代理权而为的代理C.代理权终止而为的代理D.自己代理E.与第三人恶意串通的代理5.下列选项中()属于委托代理终止的原因。ACDE\nA代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡E.代理事务完成6.建筑工程一切险的保险期限到()终止。ABCDA.工程所有人对全部工程签发完工验收证书时B.工程所有人对全部工程验收合格时C.工程所有人实际占用全部工程时D.工程所有人实际占用部分工程时E.全部工程实际竣工时12.在建筑工程一切险中,保险人对()等原因造成的损失负责赔偿ACA.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护13.法人应当具备的条件包括()等。ACDEA.依法成立B.经核准登记C.有必要的财产或者经费D.有自己的组织机构E.能够独立承担民事责任15.《合同法》规定合同应具备的条款中,()属于合同法律系三个构成要素中“内容”的范畴。CDEA.当事人B.标的C.数量D.违约责任E.解决合同争议的方法19.在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。ACDA.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满23.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。ABDEA.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作\n一、单项选择题2.要求在当事人意思表示一致的基础上,还需交付标的物或者其他给付义务的合同是()。CA.诺成合同B.人偿合同C.实践合同D.单务合同3.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。DA.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.撤销权D.履行合同4.订立合同时,当事人对价款约定不明确,合同生效后,双方通过协商也未达成一致,则应按照()的市场价格履行。AA.订立合同时履行地B.订立合同时订立地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地6.因订立合同时明显违反公平原则,则当事人有权请求()撤销该合同CA.人民法院B.仲裁机构C.乙向甲承担违约责任D.丙向甲承担违约责任7.因订立合同时明显违反公平原则,则原法定代表人签订的合同将()BA.自行终止B.仍然有效C.归于消灭D.双方重新协商另签合同8.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。AA.1万元B.2万元C.3万元D.4万元9.合同转让属于()。BA.标的变更B.主体变更C.权利变更D.义务变更10.虽然合同当事人约定了违约金数额,但是该数额过分高于因违约行为造成的损失时,违约方().CA.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.不予执行11.《合同法》规定,当事人在合同中既约定违约金,又约定定金的,当违约事件发生时,()。BA.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.由仲裁机构裁定适用违约金或者定金12.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。DA.另一方可要求仲裁庭重新仲裁B.仲裁机构可强制执行C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同13.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方要求继续履行合同时,违约方()。CA.要求对方退还违约金或赔偿金B.在继续发行过程中可更换标的C.必须按合同条款继续履行合同D.可拒绝继续履行合同\n15.《合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在()到达受要约人。CA.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前16.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金是2.0万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元,施工企业应要求供应商支付()。BA.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元17.撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求()撤销。DA.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院18.在下列几种情形中,()合同是可变更的合同。DA.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的19.在下列解决合同纠纷的方式中,()是不以双方自愿为前提的。DA.协商B.调解C.仲裁D.诉讼20.在仲裁中,申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以()。AA.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决21.某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定(C)。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任22.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖,施工合同发生纠纷后,施工企业应当向()人民法院提出诉讼申请。BA.施工企业所在地B.工程所在地C.合同签订地D.监督机构所在地23.在下列合同中,()合同是可撤销的合同。CA.造成对方人身伤害而免责的B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的24.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。DA.工程所在地B.建设单位所在地C.施工单位所在地D.双方选定25.根据我国合同法的有关规定,下列()情形的要约可以撤销。AA.要约已经到达受要约人B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销\nD.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作26.合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,也无法通过其他方法确定,可以按照()价格履行。BA.订立合同时订立地的市场B.订立合同时履行地的市场C.履行合同时订立地的市场D.履行合同时履行地的市场27.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,()承担赔偿责任。BA.未违约方只能依据定金条款要求对方B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之各要求对方28.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向()申请撤销裁决。DA.该仲裁委员会B.仲裁委员会所在地的行政机关C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D仲裁委员会所在地的中级人民法院29.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。CA.1个月B.3个月C.6个月D.12个月30.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权,撤销权消失。DA.1个月B.3个月C.6个月D.12个月31.合同生效应当具备的条件不包括()。AA.合同形式符合要求B.意思表示真实C.不违反社会公共利益D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力32.表见代理的法律后果由()承担。BA.无权代理人B.被代理人C.善意第三人D.保险公司33.依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是(C)。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件34.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力。则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。BA.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后35.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定CA.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务36.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当()确定费用负担的责任。CA.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则\n37.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按()的市场价履行。BA.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地39.合同解除后,合同中的()条款仍然有效。AA.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约41.依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是(C)A.约定违约低于造成的损失时,应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿42.依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,说错的是(C)。A.赔偿损失是承担违约责任的主要开工B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用43.合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。BA.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书44.合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,则该合同价款应()的市场价格履行。CA.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地45.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备公司向建设单位供货2台空调,其余8台交会承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。AA.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让46.某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。CA.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用,因约定无效二、多项选择题1.合同的形式可以分为()形式。ABEA.口头B.书面C.承诺D.要约E.其他2.《合同法》规定,合同一般应当包括()条款。ABCEA.标的B.价款C.质量D.监理条款E.违约责任3.若要约的相对人收到要约后,下列哪种行为不是合法承诺()。BCDEA.在规定期限内作出承诺B.超过规定期限后作出承诺C.第三人在规定期限内作出答复D.第三人超过规定期限后作出答复4.要约与要约邀请的主要区别在于()。BCDA.是否采用书面形式B.在法律上是否需承担责任C.内容是否确定D.是否明示希望与他人订立合同E.是否有他人承诺\n5.应当依法承担缔约过失责任的情形有()ABCDA.假借订立合同,恶意进行磋商B.故意提供虚假情况C.违反缔约中的通知义务D.违反缔约中的保密义务E.违反公平原则,损害对方利益6.对格式条款的理解发生争议时,()BDEA.有两种以上的解释的,应当按照公平公正的原则进行解释B.有两种以上的解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释C.在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用格式条款D.在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款7.《合同法》规定,()属于无效合同。BCDA.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.损害集体利益的合同D.违反行政法规强制性规定的合同E.乘人之危,违背对方真实意思的合同8.当事人可以请求人民法院撤销的合同有()。ACA.在订立合同时显失公司B.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同C.因重大误解而订立的合同D.违反法律的强制性规定的合同E.恶意串通,损害第三人利益的合同9.对于因重大误解而订立的合同,受损害的合同撤销权因(CD)而消灭。A.得利方自订立合同之日起1年内没有行使撤销权B.受损害方自应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权C.受损害方自知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权D.受损害方自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权E.得利方以自己的行为放弃撤销权10.根据合同法的规定发生下列哪些情况可以解除合同()ACDA.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方要求解除合同C.当事人一方迟延履行债务,经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务,致使不能实现合同目的E.当事人一方发生分立11.承担违约责任的方式有()ABCA.支付违约金B.采取补救措施C.继续履行D.支付保证金E.强制执行12.解决合同争议的方式有()。ABCEA.监督B.和解C.仲裁D.诉讼E.调解14.所有的合同的订立都必须经过()。BCA.要约邀请B.要约C.承诺D.批准E.公证15.在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有()情形之一时,可以行使抗辩权。BCE\nA.定单太多B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉16.下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。BEA.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人18.受要约人对要约内容的实质性变更包括()等。ABEA.违约责任的变更B.数量的变更C.增加建议性条款D.增加说明性条款E.履行地点的变更19.违约责任,是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有()。BCDEA.暂停履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.继续履行20.在施工合同中,不论任何形式的仲裁协议,都应包括()。BCEA.仲裁地点B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会21.依据《合同法》规定,()的合同属于无效合同。ADEA.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立22.下列情况中,()的合同属于效力待定合同。ADEA.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立25.根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。ACDEA.要约撤回和要约撤销所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受理约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同27.《合同法》中,有关承担违约责任的规定,采用的原则包括()。ABA.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则28.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()AC\nA.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权\n一、单项选择题3.在建设工程施工合同法律关系中,客体就是()。DA.建筑安装工程项目B.物C.财D.行为4.若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准,则()承包商的设计责任。DA.减轻B.不减轻C.解除D.不解除5.施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后可推迟开工日期。BA.承包人以书面形式通知工程师B.工程师以书面形式通知承包人C.承包人征得工程师同意D.工程师征得承包人同意6.《建设工程施工合同》示范文本中规定,未经发包人同意,承包人不能将承包工程的(D)。A.主体部分分包B.关键部分分包C.非主体非关键部分分包D.任何部分分包9.按照施工合同示范文本的规定,施工合同履行时,属于承包人的义务是()。CA.清理施工场地,具备施工条件B.开通施工道路C.竣工后清理施工现场D.水、电、电信线路接到协议约定的地点10.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有()。CA.保证施工噪声符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护,11.已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。BA.发包人B.承包人C.监理人D.工程师12.合同的计价方式不包括()。DA.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同13.当施工合同文件中出现不一致时,以()为优先解释的依据。CA.合同条件B.专用条款C.纪要、协议D.通用条款14.工程师接到承包人提交的进度计划后,如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则()。AA.视为已经同意B.视为不同意C.承包人需进一步向发包人提交D.承包人应催告工程师16.对承包人负责采购的材料和设备,在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷应由()。BA.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用,但工期给予顺延D.发包人承担费用,但工期不予顺延19.投料试车属于竣工验收后的带负荷试车,一般情况下()。AA.承包人不参与此项试车B.承包人应参与此项试车\nC.属于承包人的工作范围D.试车组织和试车工作由承包人负责22.施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。BA.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日23.发包人收到竣工结算报告及结算资料后不支付竣工结算价款,承包人可以()。AA.催告发包人支付结算价款B.承包人可以与发包人协议将该工程折价C.申请人民法院将该工程依法拍卖D.将该工程直接折抵工程款24.建设工程经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,()。AA.仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延B.应由工程师承担责任C.应由发包人承担责任D.仍由承包人承担责往,赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延26.工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以(B)日确认为承包人的竣工日。A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工检验开始D.竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字28.施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,()后可推迟开工日期。CA.承包人以书面形式通知工程师B.发包人以书面形式通知承包人C.承包人征得工程师同意D.工程师征得承包人同意29.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。BA.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和工程师30.按照施工合同的规定,从开工之日起至()止的日历天数为承包人施工期,据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。BA.承包人提请竣工验收前自检合格日B.承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C.开始竣工检验日D.竣工验收合格工程师在检验记录签字日34.承包人在临街交通要道附近施工,施工开始前应向工程师提出安全措施,工程师认可后实施,其防护措施费由()。AA.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付,施工结束无安全事故后由发包人支付35.施工合同示范文本规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求作出任何表示,则应视为()。CA.工程师已拒绝索赔要求\nB.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准37.按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为()。BA.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认,承包人应修改进度计划D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示38.某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人()。AA.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延39.某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。DA.承包人承担返工费用,工期不予顺延B.承包人承担返工费用,工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延40.施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。AA.发包人承担全部费用,工期相应顺延B.发包人承担全部费用,工期不予顺延C.承包人承担全部费用,工期不予顺延D.承包人承担全部费用,工期相应顺延41.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由(C)。A.工程师负责检验,发包人承担检验费用B.工程师负责检验,承包人承担检验费用C.承包人负责检验,发包人承担检验费用D.承包人负责检验,承包人承担检验费用42.在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由()承担。BA.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同44.按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是()。CA.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款45.依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是()。CA.材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换\nC.供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地46.某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由()。AA.承包人承担相关费用,工期不予顺延B.承包人承担相关费用,工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延二、多项选择题2.施工合同范本由()组成。ACEA.协议书B.附件C.通用条款D.承包人承揽工程项目一览表E.专用条款3.施工合同示范文本规定,对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。ABEA.施工合同条件B.施工合同协议条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议4.施工合同示范文本定义的工程师包括()。ACA.监理单位委派的总监理工程师B.监理单位委派的专业工程师C发包人指定的履行合同的负责人D.发包人委托的代理人E.监理单位的法定代表人5.在施工合同中,()等工作应由发包人完成。ABCA.土地使用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计6.在施工合同中,下列()工作应由承包人完成。DEA.土地征用和拆迁。B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表7.对于工程分包,叙述错误的有()。ABCA.发包人向分包人支付各种工程款项B.工程分包可解除承包人的责任和义务C承包人选择的分包人不需要提请工程师同意D.主体工程的施工任务不允许分包E.主要工程量必须由承包人完成8.发包人供应的材料设备,叙述正确的有()。ACEA.与承包人共同进行到货清点B.承包人与监理人共同进行到货清点\nC.材料设备接收后移交承包人保管D.发包人委托监理人保管E.发包人支付相应的保管费用9.对承包人采购的材料设备,叙述错误的有()。BCEA.通知工程师共同进行到货清点B.通知发包人共同进行到货清点C.通知设计人共同进行到货清点D.不符合要求时,重新采购工期不予顺延E.不符合要求时,重新采购工期顺延15.竣工验收需满足的条件()。ABDEA.完成工程设计和合同约定的各项内容B.监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告C.有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有施工单位签署的工程质量保修书16.下列关于工程保修期的叙述,正确的是()。ABDEA.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限B-屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年C.供热与供冷系统,为2年D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年E.保修期从竣工验收合格之日起计算17.下列有关不可抗力事件的合同责任的叙述,正确的是()。ABEA.承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责B.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担C.承包人机械设备损坏及停工损失,由发包人承担D.工程所需清理、修复费用,由承包人承担E.工程本身的损害,由发包人承担20.施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。CDEA.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同21.采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。ABCDA.设计变更B.工程师批准的承包人索赔C.当地税务部门对税费的调整D.遇到图纸未表明的地下构筑物E.中期支付进度款扣回部分预付款22.下列关于保修费用的叙述,正确的是()。ABA.为了维护承包人的合法利益,竣工结算时不再扣留质量保修金B.保修费用,由造成质量缺陷的责任方承担C.为了维护发包人的合法利益,竣工结算时扣留质量保修金D.保修费用,由承包方承担E.保修费用,在质量保证金中支付24.施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。ABD\nA.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令25.施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。CDA.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证31.施工合同履行中,承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用,工程师后来发现材料不符合设计要求,则()。ABDA.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付32.下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()。ACDEA.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令34.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有()。BDA.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失E.停工期间,承包人留在现场保卫人员的费用\n一、单项选择题1.监理工程师批准索赔的权限为()。AA.合约内索赔B.合约外索赔C.道义索赔D.向保险公司索赔2.施工合同条件规定,工程师审查批准承包商的索赔报告,对承包商提出的()都有批准的权力。DA.一切索赔要求B付款数额不限c.工期延长D.业主授予工程师权限内的索赔3.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是()。DA.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中4·在索赔事件中,对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,工程师最终批准的总顺延天数,()。AA.不应少于以前各阶段工程师同意的顺延天数之和B.不应少于承包商所要求的顺延天数之和C.应该等于以前各阶段工程师已同意顺延天数之和D.工程师有全部权限处理工期顺延5·依据《建设工程施工合同示范文本》规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()。AA.索赔意向通知B现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据6.《建设工程施工合同示范文本》规定,承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复,则该索赔应认为()。BA.未经认可&已经认可c.尚待认可D.承包商还需进一步补充索赔理由和证据7.当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期顺延时,()。BA.工程师的决定具有终局性’B.业主有权根据工程实际情况不同意顺延工期,宁可给承包商增加费用补偿C.由工程师与业主协商一致D.业主的意见只是参考8.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须()。BA.组织发包人与承包人协商处理B报请发包人批准c.工程师单方决定D.通过仲裁或诉讼解决9.当索赔事件发生时,工程师与承包商就补偿量经过谈判达不成一致意见时,应(A)。A.由监理工程师单方面作出处理决定B.由业主决定补偿量的多少C.由造价部门提出一个相当公正的处理决定D.提请仲裁机构处理,形成一个都能接受的结果10.工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费用(D)。A.由施工单位直接向设计单位索赔B.由设计单位全额承担C.由建设单位全额承担\nD.通过建设单位向设计单位索赔,不足部分由建设单位负责11.业主指定的分包商,在施工中受到非自身原因造成损害时,他应该向()提交索赔报告。BA.业主B.总承包商C.监理工程师D.业主或监理工程师12.适合用比例计算法审查工期的索赔条件有()。BA.变更施工顺序B.增加工程量C.删除工程量D.加速施工13.FIDIC:合同条件规定,某种自然力的作用致使施工受到损害时,该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件,由()来判断。AA.监理工程师B.业主C.承包商D.政府主管部门14.《建设工程施工合同示范文本》规定,业主收到承包商递送的索赔报告后的10天内未作出任何答复,则()。CA.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝c.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据l5.按照FIDIC:《施工合同条件》规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于汁划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由()。AA.业主额外支付B.工程师承担c.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿16.依据施工合同示范文本的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()BA.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致17.某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于()。CA.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔18.为了预防和减少索赔的发生,在以下说法中不正确的是()。CA.双方都应正确理解合同规定B.工程师应尽量为承包人提供力所能及的帮助C.施工索赔不可避免,工程师应把精力放在质量控制上D.作好日常监理工作,随时与承包人保持协调19.工程师对索赔的反驳是指()。BA·尽量少给承包人补偿B.反驳承包人不合理索赔c·反驳承包人不给补偿D.把承包人当作对立面,袒护发包人20.按索赔目的划分,可将索赔分为()。BA·明示的索赔和默示的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程延误索赔和工程变更索赔D.工程加速索赔和合同被迫终止的索赔21·施工合同条件规定,工程师审查批准承包商的索赔报告,对承包商提出的()都有批准的权力。DA.一切索赔要求B.付款数额不限\nC·工期延长D.业主授予工程师权限内的索赔二、多项选择题1·索赔是当事人在合同实施过程中,根据()对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。ACDA·法律B·企业规定C.惯例D.合同规定E.仲裁决定2.从索赔的基本含义,分析索赔的基本特征是()。BCEA.索赔是单向的B.索赔是双向的C·只有一方实际发生了经济损失或权利损害,才能向对方索赔D.索赔是合情、合理但不合法的行为E.索赔是未经对方确认的单方行为3.索赔按目的分类有()。BDA·变更索赔B.工期索赔C.道义索赔D.费用索赔E.物价索赔4.以下各项可能引起工程索赔的原因有()。ACDEA·工程合同的复杂性及易出错性B.意外风险和不可预见因素c·工程项目的特殊性D.工程项目内外环境的复杂性和多变性E.参与工程建设主体的多元性5.承包人的索赔程序通常包括()。ABDEA·承包人提出索赔要求B.工程师审核索赔报告C·损害事件原因分析D.确定合理补偿额E.发包人审查索赔处理6·按照索赔程序,承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的(),还应递送正式的索赔报告。BEA.56天B.28天C.业主同意的其他合理时问内D.最短时问内E.工程师同意的其他合理时间内7.承包人向工程师提出索赔时,成立的条件有()。ACDEA·由于工程师原因造成费用增加和工期损失B.由于分包商原因造成费用增加和工期损失C.由于文物挖掘工作造成费用增加和工期损失D.按合同约定发出了索赔意向通知F.按合同约定提交了索赔报告8.对于工程师所发出的施工索赔处理决定,承包商()。ADEA.可以依据合同提交仲裁B.必须执行C.可以不予理睬D.可以要求工程师重新考虑E.可以执行9.工程师能够公平合理地解决索赔,ABDEA.公平合理的处理索赔必须坚持以下原则()。C.正确的理解合同,独立的作出判断E.诚实信用B.尽可能通过协商达成一致D.及时作出决定和处理索赔\n10.工程师对承包商的索赔证据进行审查时,属于有效证据的有()。ACDEA.合同文件中的条款约定B.政府公告资料C.施工进度计划D.基槽中发现文物的照片E.施工现场同期记录资料13.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一,他的索赔管理任包括(ACE)。A.预测和分析导致索赔的原因和可能性B.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人C.通过有效的合同管理减少索赔事件发牛D.审查索赔证据E.公平合理的处理和解决索赔14.下列资料中()可以成为索赔的证据资料。BCEA.投标须知B.合同条件C.会议纪要D.业主在电话中的承诺E.现场照片16.承包人进行费用索赔时.可包括下列几项内容()。ABDEA.人工费B.材料费C.停工损失费D.保险费E.保函手续费18.工期索赔()。ABDA.在形式上是对权利的要求B.最终反映在经济收益上C.实质上是对权利的要求D.是按索赔目的来划分的E.是按索赔依据来划分的