基于fidic施工合同条件的索赔研究大学毕业论文 78页

基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究StudyofClaimbaseon“ContractconditionsofFIDIC”摘要论述了索赔管理的定义、分类、内容和计算方法，讨论了工程变更和索赔的研究意义及其相互关系，对索赔管理进行比较分析，并对业主、承包商、监理工程师在索赔管理中的地位与策略发表了意见。关键词：工程变更监理工程师费用索赔工期索赔菲迪克Abstract:Inthispaper,thedefinition,classification,contentandcalculatemethodofclaimarepresented,theresearchsignificanceofvaryingworkandclaim,theirrelationarediscussed.CamparisionandAnalysisofClaimManagementarediscussed.Alsodiscussedarethepositionandstrategyofowner,contractorandsupervisionengineerinclaimmanagement.Keywords:VaryingworksupervisionengineerCostclaimClaimforextensionoftimeFIDIC64\n前言“FIDIC”是国际咨询工程师联合会（FederationInternationaledesIngenieursConseils）的缩写，有人称FIDIC是国际承包工程的“圣经”。在国际上它具有很高的权威性，其成员为各国的和地区的咨询工程师协会。FIDIC专业委员会编制了许多规范性的文件，其中应用较广的就包括《土木工程施工合同条件》。FIDIC合同条件是世界各国土木工程建设、管理百余年经验的总结，科学的把土建工程权益、技术、管理、经济、法律有机的结合在一起，用合同的形式固定下来。详细的规定了业主、监理工程师和承包商的责任、义务和权利。索赔管理是施工合同管理的一部分。它是因为对方不履行义务或不适当履行义务时提出的补偿自身损失的要求，并不意味着是对过错的惩罚。搞好索赔可以保证合同的正确实施，此外，索赔还是落实和调整施工合同当事人双方权利和义务关系的有效手段。所以说索赔是施工合同及有关法律赋予施工合同当事人的权利。随着我国改革开放的进一步发展，加入WTO后所面临的机遇和挑战，建筑业将与国际市场接轨，学习和借鉴国外索赔管理的先进经验和操作模式，建立和完善我国与国际惯例相适应的索赔管理体系，已经成为建筑企业生存和发展的当务之急，而索赔管理也将成为项目管理中越来越重要的问题。在这篇论文中，我们主要讨论在FIDIC合同条件下的索赔与变更问题。64\n目录第1章索赔概述…………………………………………………11．1“FIDIC”合同条件………………………………………11．2“索赔”的内涵…………………………………………21．3索赔原因与承包商的索赔权利……………………………5第2章FIDIC合同条件下的索赔计算与索赔过程……………82．1索赔额的计算方法…………………………………………82．2索赔过程…………………………………………………112．3索赔成功的关键因素………………………………………14第3章工程变更与索赔…………………………………………163．1工程变更简介……………………………………………163．2工程变更的内涵…………………………………………173．3变更与索赔的联系………………………………………20第4章合同双方的索赔策略及工程师在索赔中的作用……234．1合同双方与工程师的在索赔管理中的位置…………………234．2承包商的索赔策略………………………………………244．3业主的索赔策略…………………………………………264．4工程师在索赔管理中的作用………………………………26第5章索赔的比较及对我国索赔现状的探讨………………275．1不同的合同条件下索赔与变更的比较……………………305．2对我国工程建设界索赔现状和发展的思考………………345．3施工索赔管理信息系统简介………………………………39结论………………………………………………………………44致谢………………………………………………………………45参考文献…………………………………………………………4664\n第1章索赔概述1.1“FIDIC”合同条件1.1.1FIDIC简介“FIDIC”是国际咨询工程师联合会的缩写，它是唯一专门为土木工程施工在全世界范围发行的标准合同条件。当房屋建筑和土木工程项目在全世界招标时，该条件是采用得最多的一种标准合同条件。虽屡经修改，甚至有时遭到批评，该条件仍然是世界上评定其它合同条件的标准和尺度。就能在国际上通用的施工合同条件而言，该条件达到了最高水平。FIDIC合同条件不是法律，也不是法规，但他是一种国际惯例，到现在，这些文件不仅FIDIC成员国采用，世界银行、亚洲发展银行也普遍采用。对于我国来说，系统而正确的学习和掌握FIDIC的各种合同条件，不仅有助于提高我国工程项目的管理水平，而且有助于我国在项目管理的模式上与国际接轨。FIDIC合同条件适用于一般的土木工程,其中包括工业与民用建筑工程、疏浚工程、土壤改善工程、道桥工程、水利工程、港口工程等。FIDIC合同条件在传统上主要适用于国际工程施工。但FIDIC合同条件第四版删去了文件标题中“国际”一词，使FIDIC合同条件不但适用于国际性招标的工程施工，而且同样适用于国内合同（只要把专用条件稍加修改即可）。FIDIC的最大特点是：程序公开、公平竞争、机会均等，这是它的合理部分，对任何人都没有偏见，至少出发点是这样。从理论上讲，FIDIC对承包商、对业主、对咨询工程师都是平等的，谁也不能凌驾于谁之上。因此，作为承包商应尽量选用FIDIC，这样才能更好地保护自己的经济利益及合法权利。但是，FIDIC又坚持要形成买方市场，主张在“买”（业主）“卖”（承包商）双方的交往中，利用经济的约束手段，维系对买方的有利条件。因此，从某种意义上说，也就没有绝对的平等而言。通过实际工作，我们当承包商的都有一个共同的看法；上帝是业主，老二是咨询工程师，老三是承包商，没办法才打工当承包商。相信当过承包商的对此都深有体会，你赚那点钱很艰难。如果承包商干了活业主不及时付款，拖欠上几个月，利息又全赔回去了。1.1.2研究FIDIC合同条件下索赔的意义随着我国加入WTO，世界银行贷款投资项目越来越多。客观上对诸多施工企业而言，既是机遇又是挑战。新的管理理念，要求我们既要敢于又要善于参与这种国际经济合作与竞争，熟练掌握FIDIC条款，学会趋利避害。完善和提高索赔管理体制，是建筑企业走向市场，提高竞争力的有力保障。64\n我国目前的建筑市场走向招标承包竞争机制的时间还不长，对合同执行过程中的索赔和反索赔没有引起足够的重视。但随着我国参与国际工程项目的增多和国际通用的合同条件《FIDIC土木工程施工合同条件》的研究和实践以及国内的部分大型建设项目实施世界银行贷款项目,按国际惯例实行公开招标后，索赔管理显得非常重要。实践证明,双方的索赔都是严格合同管理的一项有效保障措施，没有索赔管理，实际上就是允许一方偏离或不执行合同中规定的义务而又不承担责任，因此索赔和反索赔是双方保证合同顺利实施的正当权力，是落实和调整施工合同当事人权力义务关系的有效手段。FIDIC合同条件具体规定了进行索赔的条件、程序和要求，具有较强的可操作性。在国内的建筑业也产生了重大影响和实践性的突破。在1989年1月正式发布的FIDIC土木工程施工合同条件第4版中，施工索赔被作为一个独立的主题——索赔程序，以5个分条款(53.1～53.5)的篇幅加以详细的规定。对于欲在国际工程承包领域取胜盈利的承包商来说，施工索赔工作十分关键。1.2“索赔”的内涵[1][2]1.2.1含义索赔是指在施工合同履行过程中，合同一方因对方不履行或不适当的履行施工合同所设定的义务而遭受损失时向对方提出索赔要求[1]。索赔在英文单词中用“claim”表示，如果我们查阅新英汉词典，“claim”一词的解释为根据权利而提出的要求。换句话说，它本身具有主张自身权益的意思。索赔是一把“双刃剑”，自己可以用来攻击对方，对方也可以用来反击。所以从理论上讲，索赔都是双向的，甲乙双方都可以相互索取赔偿。也就是，承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。但由于一些特殊原因，业主向承包商的索赔较容易，而承包商对业主的索赔牵扯范围较广，处理困难，所以我们把后者作为索赔管理的研究的重点和主要对象。因此，索赔就具有广义的概念和狭义的概念两种。合同双方向对方提出的索赔是广义的索赔。而我们通常意义上所讲的索赔是指承包商对业主的索赔，这就是狭义的索赔。索赔是一种正当的权力要求，是在正确履行合同的基础上争取得到的合理偿付，而不是无理的争利[2]。对这句话，我理解为：索赔一词并非一些人想象中的贬义词，它是一种补偿，而并没有任何的惩罚的意味。此外，索赔还是一种未达成协议的行为。并不是说甲方提出索赔，乙方就必须接受。乙方需要进行判定，在判定之前，索赔就是一种未达成协议的行为。对于合同双方来讲，提出索赔方应正确评价自身损失，接受索赔方也应尽快做出回应。64\n1.2.2FIDIC合同条件下索赔的分类在FIDIC合同条件下，索赔的分类方法有很多种，通常情况下，按施工索赔的目的可分为工期索赔和经济索赔。　　(1)工期索赔。即承包商向业主要求延长施工时间，使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。这样，承包商可以避免承担误期损害赔偿费。FIDIC合同条件中，误期损害赔偿费是用以补偿业主由于工程项目较晚投入运行而受的经济损失，按日计算赔偿金，可以累计达到合同额的10%。FIDIC第44.1分条明确规定了可以延长工期的5种情况，给承包商赋予了工期索赔权。(2)经济索赔。即承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。前提是：在实际施工过程中所发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用；而这项费用超支的责任不在承包商方面，也不属于承包商的风险范围。具体地说，施工费用超支主要来自2种情况：一是施工受到干扰，导致工作效率降低；二是业主指令工程变更或产生额外工程，导致工程成本增加。由于这2种情况所增加的新增费用或额外费用，承包商有权索赔。而在具体的实践中,大多数情况是承包商就某一事件既提出工期索赔，又提出经济索赔。在FIDIC合同条件下，还有一种索赔不得不提，那就是综合索赔，它通常发生在工程完工之前，它实际上就是将许多单项的索赔加以分类和综合整理，提出一份综合索赔报告，以一揽子方法解决索赔问题。综合索赔中所包含的单项索赔通常都是在其发生之后没有得到及时的解决或合同一方对解决的结果不满意而累计下来的。其原因可能是单项索赔事件的原因较复杂，难于分析而导致的不能立即解决；还有一种情况就是对索赔的提出没有得到相应的重视而拖延下来或者是在施工过程中单项索赔虽然已经被处理，但其最终的决定没有使提出索赔的一方所满意而导致综合索赔的出现。总之，无论是业主还是监理工程师，或是承包商，都应当力求将单项索赔在工程的执行过程中陆续加以解决，尽量减少综合索赔处理的复杂性，这样，对合同双方都是有利的。1.2.3反索赔索赔常指由承包商提出的索赔反索赔常指由业主提出的索赔图1-1索赔与反索赔的关系64\n索赔应该是双方面的，承包商向业主提出索赔，则业主反索赔；同时业主又可以向承包商提出索赔，则承包商必须反索赔。在这两者之中，业主向承包商的索赔，有两个特点：A发生的频率要低得多；B在向承包商的索赔处理中业主处于主动地位。所以我们把它称作反索赔。我们可以这样定义，把承包商向业主提出的、补偿自己损失的权利要求称作“施工索赔”（包合经济索赔、工期索赔），而把业主向承包商提出的索赔以及通常情况下业主对承包商的索赔要求进行评议和批评，指出其不符合合同条款的地方，使其索赔要求被全部否定或去除索赔计价中不合理的部分，称作反索赔。索赔与反索赔就好像是一对矛与盾，象征着进攻与防守。如果合同的一方接到了索赔，那它就应该合理利用反索赔这个武器，来保护自己，以减少自己的损失。当然，我们应注意，有些不法承包商利用索赔这个手段来榨取业主，所以业主应恰当的利用反索赔这一工具。同时，我们还应注意，作为业主，切不可以盲目的使用反索赔，以导致甲乙双方关系的恶化，这是得不偿失的。用提出索赔平衡索赔反驳对方的索赔要求反索赔实施内容反击性反索赔双方都有违约责任时,首先提出索赔发现自己违约,应及时补救,减少损失预防性反索赔签订有利于自方的合同认真履行合同防止自己违约通常情况下，反索赔的目的，一是对承包商的索赔要求进行评议，指出其不符合合同条款的地方，使其索赔要求被全部否定或去除索赔计价中不合理的部分，从而大量压低索赔金额，这是一种积极防御的方法。另一个目的，就是先发制人，有效的进攻就是最好的防守，业主首先提出索赔，利用合同条款赋予的权利，对承包商违约的地方提出索赔要求，维护自身的合法权益。64\n图1-2反索赔实施内容1.3索赔原因与承包商的索赔权利1.3.1FIDIC合同条件下发生索赔的原因1.因合同文件引起的索赔合同文件包含：合同条件、技术规范说明、图纸和工程量表。这其中图纸和规范方面出现的问题较少，主要问题出现在合同条件、工程量和价格表方面。相关的索赔内容主要包含：合同文件的组成问题与合同缺陷。2.设计图纸或工程量表中的错误引起索赔根据FIDIC第5.2条，“工程量表应优先于图纸”。这里的“优先”指的是工程报价。如，设计图纸上的混凝土型号与工程量表上的不符，应以工程量表上的工程报价为准，如果造成了承包商的经济损失，承包商可以向监理工程师提出索赔意向。另外FIDIC示范文本第52.2条规定“当工程的删除或增加、使合同中规定的费率变得不合理或不适用时，则应由监理工程师和承包商商定一个合适的费率和价格”。这适用于纯粹的工程量错误。如，打印错误，工程量表中1500立方米打印成了150立方米，则施工方法必须改变，则价号的单价也应改变。3.因意外风险和不可预见因素引起的索赔意外风险包括：人力不可抗拒的自然灾害，如洪水、地震、海啸等；特殊风险，如战争。对于自然灾害，FIDIC条款规定，自然灾害造成的损害既包括承包商的财产，也包括业主的财产，他们的经济损失应该向保险公司索赔。另外一种情况就是，在施工过程中，地质条件的变化是经常发生的，业主为了逃避这种风险，在招标文件中规定，承包商应根据自己的判定来计算报价，从而将风险全部推给了承包商。但是根据FIDIC条款第12.2条“如果承包人遇到他认为并非一个有经验的承包人所能预见到的自然条件或人为的障碍，应立即通知给监理工程师并抄送给业主。如工程师也认为这种自然条件或人为障碍确是‘并非一个有经验的承包商所能预见的’，则监理工程师应予证明，给承包商延长一段工期，支付承包商由于该情况发生而所付出的额外费用”。①引自国际土木工程施工合同条件第一部分,1987年第4版于是，这就产生了矛盾，但有时，承包商发现情况后立即通知监理工程师，可能会得到适当的补偿。4.业主的责任这主要包括业主拖延提供施工场地、创造施工条件；(见图1-3)没提供相应的材料设备(见图1-4)和拖延支付工程款(见图1-5)，从而招致承包商提出索赔要求。此外，我们应详细说明的一点就是指定分包商的违约情况。64\nFIDIC合同条件第59条对指定分包人的定义、责任、付款等作了详细的规定。因为指定分包商由业主选择，所以指定分包商的违约行为业主也应负有一定的责任，因此，总承包商除了根据与指定分包商签订的合同索赔窝工损失外，还有权向业主提出延长工期的索赔要求。业主开工前工作征地拆迁清除地上、地下障碍施工用水、电、通讯施工必办的证件和手续其他协调手续按合同时间完成按合同内容完成否否业主违约承包商索赔机会图1-3业主开工前工作违约可能64\n业主负责供应的材料、设备是否货到合同约定场地是否是到合同约定时间是否合同规定的数量、品种、质量等级是否超过合同预定价格业主违约承包商索赔机会不符不符不符不符图1-4业主供应材料、设备违约可能承包商索赔机会业主违约迟无工程款不足是否付足应付额是否按合同时间支付有无支付能力64\n图1-5业主支付工程款违约可能1.3.2FIDIC条件中承包商索赔权利FIDIC条件同其原型—英国合同条件一样，为承包商规定了许多重要的索赔权利。其中三十多条均规定，在特定的条件下承包商有权要求业主支付额外钱款，或延长工程竣工期，或者兼而有之。特定的条件是指情况发生了变化，或不同于实际情况，或不同于投标时本可预见到的情况。与固定价合同不同，FIDIC条件允许，实际上也鼓励承包商在未曾料到的事件，例如不能预见的现场情况，出现的特殊情况下提出索赔。既然，FIDIC条件允许承包商在具体规定的情况下提出索赔，那么业主使用FIDIC条件获得的标价就应该能够比使用固定价合同获得的低。另一方面，在使用FIDIC条件时，业主还必须留有余地，或利用其它来源准备支付由于承包商索赔而超出原来标价的费用。不但承包商可以索赔，FIDIC条件还有许多条款规定业主向承包商索赔。然而，业主的地位却大不同于承包商。承包商的责任是工程施工、竣工并修补工程中的缺陷，而业主的责任是向承包商支付其履行责任的费用。业主是掏钱的角色，他可以通过冲帐、扣发本应到期付给承包商的钱款实现向承包商提出的索赔。另一方面，承包商必须按FIDIC条件规定的程序将其索赔要求事先通知工程师才能收到他应该得到的东西。承包商可以向业主提出两种基本形式的索赔。第一种，可以根据FIDIC条件中某一条款要求赔偿额外钱款或延长时间。另一种，可以根据支配合同的国内法律提出索赔。一般说来，在工程施工过程中，只要有可能，承包商应随时根据FIDIC条件的一条或多条提出索赔。根据某一具体条款提出的索赔，容易被工程师接受并进行审核，从而可以分期收到索赔付款。根据法律提出的索赔，如果没有法律顾问则很难被工程师接受进行审核批准。因此，除特殊情况，例如国际仲裁以外，最好不要根据法律提出索赔。第2章FIDIC合同条件下的索赔计算与索赔过程2.1索赔额的计算方法[3]我们刚才已经提过：索赔通常分为工期索赔和费用索赔，所以，索赔的计算也应分为两类：即工期索赔的计算和费用索赔计算。2.1.1工期索赔的计算方法建设工程技术复杂、规模大、工期长，多种原因引起的延误常常交织在一起，在计算一个或多个延误引起的工期索赔时，通常可以采用以下2种方法：1．网络分析方法64\n它通过分析延误发生的前后的网络计划，对比两种工期的计算结果，计算索赔值。分析的基本思路为：假设工程施工一直按照原网络计划确定的施工顺序和工期进行。现发生了一个或多个延误，使网络中的某个或某些活动受到影响，如延长持续时间，或活动之间逻辑关系变化，或增加新的活动。将这些活动受影响后的持续时间带入网络中，重新进行网络分析，得到一新工期。则新工期与原工期之差即为延误对总工期的影响，即为工期索赔值。例：某工程主要活动的原工期实施计划网络图由图2-1给出。L11L23L96L103L84L76L64L52L125L34L46L116工程活动号持续时间图2-1原工期实施计划网络图确定关键路线,见图2-2：L1L2L3L6L7L122-2关键路线图经过计算分析，计划工期23周。现在受到外界干扰，使合同实施产生如下变化：（1）活动L3工期延长2周，即实际工期为6周；（2）活动L11工期延长4周，即实际工期为10周；（3）增加活动L13，持续时间为6周，L13在L8结束后开始，在L12开始前结束。将它们一起代入原网络图中，得到一新网络图，经过新一轮分析，总工期为25周。（见图2-3）64\n即受到上述干扰事件的影响，总工期延长仅2周。它为承包商可以有理由提出索赔的工期拖延。从网络图可以看到，总工期延长2周完全是由于L3活动的延长造成的。因为它在干扰前就是关键线路活动，它的延长直接是总工期的延长。L46L23L34L125L64L76L52L11L84L96工程活动号持续时间L136L116L103图2-3新工期实施计划网络图L11的延长不影响总工期。该活动在干扰前为非关键线路活动，在干扰发生后与L6等活动并列在关键路线上。同样，L13活动的增加也不影响总工期，它处于非关键路线上。这是比较科学合理的分析计算方法。1．比例分析法在实际的过程中，延误事件经常仅仅影响某些单项工程、单位工程的工期，若要分析它们对总工期的影响，则可以采用较为简单的比例分析方法。A：以合同价所占比例计算，计算公式为：总工期索赔值=（附加工程或新增工程量价格/工程总价）×原合同总工期例如，某工程合同总价380万元，总工期为15个月。现在业主指令增加附加工程的价格为76万元，则承包商提出：总工期索赔值=（76万/380万）×15个月=3个月B：按照单项工程工期拖延的平均值计算。例如某工程有A、B、C、D、E五个单项工程。合同规定由业主提供水泥。在实际施工中，业主没能按合同规定的日期供应水泥，造成工程停工待料。根据现场工程资料和合同双方的通信等证明，由于业主水泥提供不及时对工程施工造成如下影响：64\nA单项工程500立方米混凝土基础推迟21天；B单项工程850立方米混凝土基础推迟7天；C单项工程225立方米混凝土基础推迟10天；D单项工程480立方米混凝土基础推迟10天；E单项工程120立方米混凝土基础推迟27天。承包商在一揽子索赔中，对业主材料供应不及时造成工期延长提出索赔如下：总延长天数＝21十7十10十10十27＝75天平均延长天数＝75/5＝15天工期索赔值＝15十5＝20天这里附加5天为考虑它们的不均匀性对总工期的影响。2.1.2费用索赔的计算方法1．总费用法它又被人称作总成本法，就是计算出该项工程的总费用，再从这个已经实际开支的总费用中减去投标报价时的估算费用，也就是要求补偿的索赔费用额[3]。其计算公式为：索赔金额=实际总费用－合同估算总费用。这种计算方法并不十分科学，但经常被人们所使用，原因是对于某些索赔事件，很难精确的确定它们导致的各项费用的增加额。2．分项法①人工费。人工费索赔包括额外雇用劳务人员、加班工作、工资上涨、人员闲置和劳动生产力降低等费用。在这里，我们主要讨论一下劳动生产力降低导致的人工费索赔，一般可以采用以下计算方法：A：实际成本和预算成本比较法。此方法是对受干扰影响的工作的实际成本和合同中的预算成本进行比较，索赔其差额。例如某项工程现场的混凝土模板制作，原计划20000平方英尺，估计人工工时为2000，直接人工成本38000元，但是由于业主的原因，实际人工工时为2400，人工成本为38000元，使承包商造成生产率降低的损失为6400元。这种索赔成功的比率是很大的。B：正常施工期与受影响施工期比较法。②材料费。材料费索赔包括材料耗用量增加和材料单位成本增加两方面。③施工机械费。包括增加台班量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低，可以参考劳动生产率降低的人工费索赔的计算方法。④管理费。它包括现场管理费和总部管理费两部分。A：现场管理费索赔计算现场管理费索赔值=索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定可以采用合同百分比法；行业平均水平法；历史数据法。64\nB：总部管理费索赔计算目前国际上应用的较多的计算方法就是Eichcaly公式。对于已获延期索赔的Eichcaly公式为：a．延期的合同应分摊的管理费（A）=（被延期合同原价/同期公司所有合同实际价之和）×同期公司总计划管理费；b．单位时间管理费率（B）=（A）/计划合同工期；c．管理费索赔值（C）=（B）×延期时间对于已获工程直接成本索赔的Eichcaly形式的公式为：a．被索赔合同应分担管理费（A1）=被索赔合同原计划直接成本/同期所有合同实际直接成本总和×同期公司计划管理费总和；b．每元直接成本包含的总部管理费用（B1）=（A1）/被索赔合同原计划直接成本；c.应索赔总部管理费（C1）=（B1）×工程直接成本索赔值。2.2索赔过程2.2.1索赔文件索赔文件是整个索赔过程的核心。它主要包括：索赔信、索赔报告、详细的计算书和证据。其中索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短的信函，它还是个提纲性的材料，所以它不应过长，并应注意语气的平缓、通情达理。而详细的计算书作为一种证实性材料，可以大量运用图表。按照FIDIC合同条件的规定，在每一索赔事项的影响结束以后，承包商应在28天以内写出该索赔事项的总结性的索赔报告书。承包商应十分重视索赔报告书的编写工作，使自己的索赔报告书充满说服力，逻辑性强，符合实际，论述准确，使阅读者感到合情合理，有根有据，使正当的索赔要求得到应有的妥善解决。索赔报告是索赔材料的正文。索赔报告的具体内容，随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论，一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。见图2-4索赔文件索赔信索赔报告详细计算书索赔证据索赔文件正文总论部分根据部分计算部分证据部分真实、准确、合理、精炼64\n图2-4索赔文件结构图1总论部分。一般包括以下内容；序言；索赔事项概述；具体索赔要求索赔报告编写及审核人员名单。2根据部分。本部分主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件，并参照有关法律规定。该部分中施工单位应引用合同中的具体条款，说明自己理应获得经济补偿或工期延长。3计算部分。索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的后者是定量的。4证据部分，证据部分包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明，证据是索赔报告的重要组成部分，没有翔实可靠的证据，索赔是不能成功的。在引用证据时。要注意该证据的效力或可信程度。为此，对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。索赔报告是具有法律效力的正规的书面文件夹。对重大的索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。64\n索赔事件承包商提出索赔通知承包商提出详细报告工程师核实报告材料索赔事件结束承包商提出最终报告工程师审批报告同意审批结论对审批结论争议按争议程序解决索赔处理结事副本送雇主承包商同期记录2.2.2索赔程序图2-5FIDIC合同条件下索赔处理程序①引自陈贵民,建设工程施工索赔与反索赔,北京:中国建材工业出版社,1995.41．提出申请。在施工的过程中，按照FIDIC合同条款，书面的索赔通知书，应在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出，并抄送业主；逾期才报告，将遭业主和工程师的拒绝。2．准备与报送索赔资料。在正式提出索赔要求以后，承包商应抓紧准备索赔资料，计算索赔款额或工期延长天数，编写索赔报告书，并在下一个28天以内正式报出。如果索赔事项的影响还在发展时，则每隔28天向工程师报送1次补充资料，说明事态发展情况。最后，当索赔事项影响结束后，在2864\n天内报送此项索赔的最终报告，附上最终帐单和全部证据资料，提出具体的索赔款额或工期延长天数，要求工程师和业主审定。1．审核与协商。当业主接到索赔资料后，应进行判断。并委派监理工程师进行处理，若超出其权限范围，则自己处理。这里的处理主要是指研究承包商的索赔证据，剔除不合理的索赔要求，拟定合理的方案。并对这一事件的处理方案与承包商进行友好协商。2．做出决定。如果承包商接受此决定，那么此事件结束。如果不同意，经中间人调解无效，那也只能提交仲裁机构仲裁。2.3索赔成功的关键因素[4]我们应当清楚的认识到：索赔应是贯彻工程始终的经常性工作。在执行合同之初就应该成立索赔和合同管理小组，并置于项目管理的直接领导和管理之下，在工程执行的全过程中做大量的、经常性的工作。索赔成功主观因素客观因素充分的索赔事实依据完整有说服力的索赔报告把握索赔机会承包商的公关能力、谈判技巧、锲而不舍的精神和灵活性索赔成功的前提条件图2-6索赔的成功因素总体上说，要想索赔成功，首先应该注意的就是一定要建好工程项目和搞好合同管理。此外，我们还应注意把握索赔机会，找准索赔事实和充分的索赔依据，是施工索赔成功的关键之一。而其中，在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的索赔机会是索赔工作的前提条件。我们应该知道：项目施工中潜在的索赔机会是客观存在的，而且是多方面的，而作为索赔工作人员必须具有丰富的施工管理经验，熟悉施工中的各个环节，才能全方位的捕捉潜在的索赔机会。64\n除此之外，编写完整和具有说服力的索赔报告，也是索赔成功的关键之一。索赔事件发生后，虽然有了依据、事实和费用的计算，没有强有力的文字说明和表达能力，被索赔的一方不理解或不了解索赔事件的具体情况和索赔内容等，也不可能赔，要求索赔的一方也就达不到索的目的，就不可能挽回因索赔事件发生对工程项目建设施工中的损失。因此，编写好索赔报告是一项法律、经济、技术、专业、语言性强，有技巧的复杂工作[4]。由此，我们可以了解到，索赔成功不仅靠客观因素，人的主观因素也是不可忽视的。如，索赔谈判就有技巧，并不是单靠“扯皮吵架”和“软磨硬泡”就可以解决的。因此，在谈判中我们应注意：一定要以理服人，不拿自己的观点强加于人；坚持原则，但又应具有灵活性；谈判前做好准备，对目标做到心中有数；认真听取对方合理意见，在坚持的原则下，寻求妥协方案；要有耐心，并注意加强公关活动。64\n第3章工程变更与索赔3.1工程变更简介[5][6][7][8]3.1.1研究变更的意义提到索赔，就不能不提到变更。因为系统性的研究变更管理和控制同样具有现实意义。从工程合同的风险管理的角度来说，凡是能够引起承包商索赔的事件与引起业主向承包商罚款的原因都是工程合同的风险源，而工程变更是引起索赔的主要原因，所以说：工程变更是一种工程风险，变更和索赔管理实际上就是风险管理[5]。对变更和索赔的成功管理直接有益于工程项目的工期和最终成本。变更与索赔对项目目标顺利实现的影响都很大，都是承包商额外利润的主要手段，因此工程合同管理的主要内容是工程变更管理与索赔管理，合同管理的主要任务是控制变更和索赔的发生量和减少它们对项目的影响。特别是工程变更，不但本身的发生对项目的干扰很大而且是索赔发生的最主要原因，减少变更的发生量有利于索赔管理，因此在合同管理中变更管理的重要性应等同于索赔管理，对于每一个工程项目而言，我们的目标总是阻止或减少变更的数量。如果变更的发生无法控制，业主方应尽量避免变更变成索赔的发生，控制好变更有助于项目目标的顺利实现。3.1.2国外研究工程变更的现状工程项目管理领域越来越注重于工程变更对项目的影响和控制方法的研究，努力克服变更引起的对项目目标的干扰和避免昂贵、费时的索赔和纠纷。从目前情况来看，工程变更影响的定量化研究和控制手段的探索还是有限的、不完整的。尽管如此，工程项目管理领域从认识到变更的重要性开始就从来没有间断过对变更的研究，在美国等工业发达国家有很多的研究机构和研究人员致力于工程变更管理的研究。例如：美国的建筑业纠纷避免和解决的任务小组在1995年估计：美国每年发生的工程变更费用大约有600多亿美元，而且肯定还有更多的变更间接费用发生[6]。同年，美国的建筑业研究所专门任命一批工程变更管理人员定量化地研究工程变更对项目的影响和变更本质，提出了许多建设性的变更管理方法，这些方法有助于业主和承包商更好地进行工程变更管理[7]。对于公款投资项目，政府建立了严格的变更确认和检查程序。从1997至2002年的五年内，美国的西雅图市准备投资1．9亿美元用于改善城市基础设施项目和增建新的公用基础设施。城市建设审计师办公室认为工程变更费用—般占初始合同价格的10％—25％，变更对合同价格的影响较大，于是城市建设审计师办公室专门检查和评估政府各部门在建设过程中的变更令使用情况。64\n一些研究人员根据变更发生的原因和类型对工程变更进行了分类，认为变更的主要原因是：设计错误和遗漏(占变更量的65％)、设计修改(30％)和不可预见的条件(5％)。而在1992年，在ZeitounandOberlender的研究中提出了“工程变更的早期警告迹象”，认为在项目开始之前可根据项目条件认识到那些可能发生投资增加和进度延误的变更因素，从而实现在项目前期的变更控制[8]。3.2工程变更的内涵[9]在过去的国内工程建设项目中，一般只有常说的设计变更或设计完善(优化)，而很少有工程变更的提法。这是因为长期的计划经济模式形成的谁设计谁变更的规定，使得设计单位对设计变更有着绝对的控制权，且工程建设项目多数未实行监理制度，无论什么范围、什么性质的工程变更，建设单位习惯于依赖设计单位进行。实行监理制度以来，尤其是按照国际通用的FIDIC合同条件管理的工程变更，与以往的设计变更相比较，无论是从范围、性质及具体运作上都有很大的差异。随着工程建设管理体制发生的变化，已不能再按设计变更的概念来理解FIDIC合同条件下工程变更的内涵。3.2.1FIDIC合同条件下工程变更的范围广义上的工程变更的范围，是指构成合同文件的任何组成部分的变更，并不局限于设计变更所特指的与施工图纸有关的部分。它既包括工程进展中形式的变更、工程数量的增减或工程质量要求及标准方面的变动；同时又包括合同条件的修改。在FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括：1增加或减少合同中所包含的任何工作的数量；2省略任何工作；3改变工作的性质、质量或类型；4改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；5实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；6改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。3.2.2工程变更的性质及变更工作的重要性　　任何部分的工程变更，业主、监理和承包商都可以提出，但按照FIDIC合同条件的规定，不管由哪一方提出的任何变更，都应交由监理工程师来最终处理，并报与业主批准备案，监理工程师发出有关的变更指令，该指令一经发出，应视为合同文件的一部分。因此，工程变更具有一定的法律强制性。没有监理工程师的变更指令，合同的任何一方都不能对工程及其有关方面做出任何的改动，监理工程师发出的工程变更指令，合同双方则必须执行。实质上，工程变更是对合同文件进行修正、补充，使其更加完善。　　一般在土木工程项目实施中，只要在原合同规定工程范围内进行变更，不超出合同规定，变更是允许的，必须或需要变更部分，原合同一般都已讲明。64\n工程变更常常发生在工程承包合同执行过程中，通常是不可预见的，因而事先无法约定，需要监理工程师随工程进展现场定夺，若久拖不决，即使是合情合理的变更也会阻碍工程进展；况且大部分的工程变更会涉及到费用，若处理不当，不仅造成资金浪费，影响工程质量，埋下索赔隐患，甚至使业主对其工程投资失去控制或承包商的利益受到损害，监理单位的形象也会受到影响。3.2.3工程变更的提出和审议图3-1为工程变更的确认及处理程序承包方：提出工程变更申请监理、指挥部及公司有关业务人员：审查承包方：提出变更价款监理、指挥部及公司有关业务人员：审查调整合同价工程造价管理部门调解承包方不同意不同意同意不同意仲裁起诉图3—1工程变更的确认及处理程序工程变更可以由承包商提出，也可能由业主或工程相邻地段的第三方提出，有时监理工程师也会提出工程变更。　　承包商提出的工程变更，一种情况是工程遇到不能预见的地质条件或地下障碍，另一种情况可能是承包商为了节约工程成本或方便其施工条件，加快工程施工进度。这种提出，一般都会涉及费用的增加或引起索赔。FIDIC合同条件特别强调，没有监理工程师的指令承包商不得作任何变更。　　业主提出变更多数是应当地政府的要求，或者工程使用性质改变。业主提出工程变更，监理工程师应与承包商协商，看是否合理可行，主要看业主提出的工程变更内容是否超出合同限定的范围。若属于新增工程，则不能作为工程变更，只能另外签署合同，除非承包商同意作为变更。同样也需要提出变更原因、设计图纸和有关计算书。工程相邻地段的第三方提出的设计变更，可划分为业主提出变更的范畴。当其提出工程变更的要求时，监理工程师要先报请业主，由业主出面和第三方相协调，以利工程进展。对于监理工程师提出的变更，如属业主授权的范围，可直接下达变更指令，报业主备案；否则，应与业主协商或申请授权。64\n工程变更的审核和批准应当根据变更项目的性质或者按照涉及增减费用的多少划分级别，相应的级别由相应的监理组织机构受理。而从我国现在推行的施工监理制度来讲，驻地监理工程师每天直接与承包商及其他参加工程建设的人员打交道。所以说，监理工程师应把好对工程变更管理与审核的第一个关口。3.2.4工程变更文件的编制　　一项工程变更设计，从提出到实施，一般要经过承包商、监理、业主多次地单独或共同的考察、协商，特别是为了具体实施、计量支付及交、竣工验收的需要，以及为了建设管理检查、审计的需要，必须编制完备的工程变更文件。一项工程变更应包括以下文件：①引自www.management.com论监理工程师对工程变更的操作冯水金2003/4/6工程变更令　　对于一项工程变更指令，具有一定的法律性，因此应是严密和公正的。并不是简单地说明决定哪一部分进行变更，而应当是一份包括以下内容的完整的文件：　　(1)变更的原因和依据　　(2)拟采用的技术标准　　(3)变更的内容和范围　　(4)估算工程变更的价格FIDIC合同条件下的工程变更，不同于国内以往的设计变更的另一个方面，是每项工程变更必须确定其变更项目的费用，包括其单价和根据单价和变更后的工程数量对变更价格进行计算。工程量清单工程变更中的工程量清单是重要的工程变更文件之一，它同原合同中的工程量清单基本相同。其区别在于每个项目都需填写变更前后的单价、数量和金额，目的是便于检查该变更对合同价的影响。设计图纸其他有关文件3.2.5FIDIC合同条件下工程师改变工程的权限同英美做法相同，根据FIDIC条件第51条，作为业主代理人的工程师有权改变或“变更”工程（而不是合同），承包商必须像对待工程师有关工程其它方面的指示一样服从此等指示。根据FIDIC条件，工程师改变工程的权力范围非常大。第51.1款规定如下：“工程师可以对工程或工程任何一部分的形式、质量或数量做出任何他认为必要的改变，或者由于任何其它理由他认为对此等改变为合适时，工程师将有权指示承包商，而承包商应按指示完成下列事项：[9](a)增加或减少合同中规定的任何工程的数量，64\n(b)舍掉任何工程不做（如果舍掉的工程要交由业主或其它承包商来做则例外），(c)改变此等工程的性质或质量，(d)改变工程任何部分的标高、轴线、位置和尺寸，(e)对整个工程为竣工而需要的任何类型的附加工程进行施工，(f)改变工程任何部分施工的任何规定顺序或时间安排。”上述任何一种变更在所有情况下均不影响合同的有效性，但是，所有上述变更的影响应按照第52条估价。此外还规定，在承包商违约或违反合同、或发生他应负责的违约事件，从而工程师发出变更指示时，所有由于违约而开支的附加费用均应由承包商负担。同第三版的FIDIC合同示范文本相比，第四版的这一款加入了两项重大补充。第一，在(b)段中加入了如下措辞：“（如果舍掉的工程要交由业主或其它承包商来做则例外）”这一点仅仅是把许多国家的法律内容列入了合同。即，业主或其代理人可能不发出舍掉变更的指示，然后却自己或叫别的承包商来干。这实际上是违反合同的一种行为。第二，加上(f)段后，工程师指示的“施工的任何规定顺序或时间安排”都将视为变更。招标通告文件可给要求整个或部分工程按照某种顺序施工。希望承包商在编制标书时编制的施工进行计划、提出的施工方法在招标阶段要符合招标通告文件要求的顺序，就构成了一个变更。(f)段现在更明确了这一点。但是工程师改变工程的权力并不是无限的。工程师指示进行额外工程的权力仅限于合同规定的工程形式和价值。如果工程师指示进行此项工程以外的工程，则此工程将不受合同条款的约束。指示变更在时间上也有限制。如果额外工程是在合同工程竣工之后指示的，则此工程也超出了合同范围。3.3变更与索赔的比较[10]Semple在1994年考察了加拿大西部的24个项目，分析了24个项口中所有有争议的索赔，认为投资、进度超计划目标值的主要原因是工程变更：而且把索赔定义为：非常严重和破坏性的工程变更[10]。由此可见：工程变更是引起索赔的主要原因。索赔的原因可能是一个或数个原因综合的结果。图3—2是对变更索赔原因的分析：工程变更引起的索赔大约占了索赔报告的一半。BACDA：工程范围变更B：加速施工C：业主提供的现场施工条件D：天气状况图3-2变更索赔原因分析64\n变更是索赔的原因，但变更无法协调时就上升为索赔或纠纷。接下来我们就来仔细分析一下变更与索赔之间的关联，见表3—1：编号比较项目变更索赔1含义是为了使工程顺利进行而采取的一种措施，同时对合同价格与工期进行调整是承包商依据法律与合同的规定对并非由于自己过错，并且属于应有业主承担责任的情况所造成的实际损失或额外费用请求补偿的要求2目的为了保证工程的顺利实施，不中断获得经济或时间的补偿3费用组成补偿的费用包括净成本，管理费，利润，担保和保险等索赔费用一般是承包商实际发生的费用，除了因变更引起的索赔可计利润外，其它类型的索赔不能计利润4价格计算与索赔类似：工作范围内变更的单价和非驴参照合同规定，工作范围外的变更重新定义直接费按实际记录发生的计算，其他费用已直接费为基础取费率计算5合同价格影响不一定增加合同价格索赔会增加业主的费用，而且会发生与工程成本无关的一些诉讼，仲裁费用6控制能力先谈判在发生变更事实，变更各方对变更的调整取得一致后才能进行变更活动，造成变更的事实；因此变更具有更多主动性事实发生后，承包商才要求业主对损失的补偿，是先事实后谈判，因此索赔是以问题为指向的7控制程序合同规定变更确认程序（变更申请）合同规定索赔程序（索赔通知）8协商难易变更各方容易达成一致意见，因为变更所涉及的项目一般是可以证明和计量的具体项目，例如新增的门窗等索赔各方矛盾尖锐难以达成一致，大多需要仲裁或法院介入，因为索赔的一些项目很难计量，如效率损失的索赔，延误影响索赔64\n9时间性变更事实的申请具有实效性（7天内提出，14天确认）索赔事实的通知和证据的提出具有时效性（28天）10对项目影响会影响项目目标的实现，但比索赔小对目标控制危害大11两者关系变更是索赔的原因，但变更无法协调时就上升为索赔或纠纷表3—1索赔变更关系图总之，建设项目中的工程变更与索赔几乎是不可避免的，而处理索赔与变更是一件极为棘手的事情，但只要监理工程师能以事实为依据，以合同为准绳，以积极主动的态度了解实际情况，做好索赔记录，本着公正、科学的原则，及时、迅速处理索赔文件，是可以做好索赔和变更的管理工作，公正地维护合同甲乙双方利益的。64\n第四章合同双方的索赔策略及工程师在索赔中的作用4.1合同双方与工程师在索赔管理中的位置在合同管理中承包商是一个非常重要的环节，这是由于承包商所处的被动地位决定的。从理论上看，承包商与业主同属于合同当事人，是平等主体。但是，由于市场供求关系决定了建筑市场是业主市场，业主可以选择承包商，但是反过来却不行，这就在客观上为承包商可能接受业主比较苛刻的合同条件买下了伏笔。此外，从工程付款方面，业主是主动方，承包商是被动方。业主违约，承包商只能以索赔的方式寻求补偿。承包商违约，业主却可以采取直接扣减工程款或没收履约保障金等主动方式来获得直接补偿。基于此，承包商方面更应该加倍搞好索赔管理。如前所述，在工程合同中的当事人双方中业主占据天时、地利、人和的全部主动优势，但是，即便如此，业主也不应忽视工程合同的索赔管理。因为业主也有其致命弱点：他拥有此工程，他希望项目早日完工投入使用，以提高其投资效益，因此业主最不希望看到承包商不按时、保质的完成和交付工程。即便他能给予承包商罚款或没收履约金，但是这样一来，既要消耗精力时间，又延误了自己的工期，因此，作为业主，不得不同时研究如何搞好反索赔的研究。业主和工程师依照签订经济合同基本原则所签订的施工合同。体现了合同双方的责任和权益关系的平衡。(见图4-1)64\n承包方损失业主损失合同业主承包方未定因素权益责任未定因素权益责任双方责权关系平衡点图4-1合同双方责权利关系的平衡作为监理工程师，他受雇于业主，是业主聘请的专门人才，他必须既懂技术，又懂经济，掌握着工程的第一手资料,并在合同实施过程中实施监督管理。它好比业主与承包商之间的一座桥梁，起着特殊的地位。在索赔管理中，其作用是客观公正的处理索赔和避免不必要的索赔。三足鼎立业主监理工程师承包商按照传统的建设组织形式，业主、承包商、监理工程师之间应该是一种三角方式。图4—2这样的结构，使得在工程的承包合同中产生了一个相互制约的稳定结构。我们可以看到，监理工程师位于业主与承包商之间，既解决了业主与承包商之间信息不对称的问题，又解决了社会的公正问题，使得工程合同的实施过程中的整体效率的提高。所以说：监理工程师在合同中的地位不容忽视。64\n4.2承包商的索赔策略4.2.1全面完成合同责任承包商应以积极合作的态度完成合同责任，主动配合业主完成各项工程，建立良好的合作关系。因为只有在这种友好、和谐、互相信任和依赖的合作气氛中，合同才能顺利实施，双方心情舒畅，而且承包商会有良好的信誉，业主和承包商在新项目上能继续合作。在这种气氛中，承包商实事求是地就干扰事件提出索赔要求，也容易为业主认可。4.2.2着眼于重大索赔对已经出现的干扰事件或对方违约行为的索赔，一般着眼于重大的、有影响的、索赔额大的事件，不要斤斤计较。索赔次数太多，太频繁，容易引起对方的反感。但承包商对这些“小事”又不能不问，应作相应的处理，告诉业主，出于友好合作的诚意，放弃这些索赔要求。有时又可作为索赔谈判中让步的余地。在国际工程中，有些承包商常常斤斤计较，寸利必得。特别在工程刚开始时，让对方感到，他很精干，而且不容易作让步，利益不能受到侵犯，这样从心理上战胜对方。这实质上是索赔的处理策略，不是基本方针。4.2.3注意灵活性在具体的索赔处理过程中要有灵活性，讲究策略，要准备并能够作让步，力求使索赔的解决双方都满意，皆大欢喜。承包商的索赔要求能够获得业主的认可，而业主又对承包商的工程和工作很满意，这是索赔的最佳解决。这看起来是一对矛盾，但有时也能够统一。在实际索赔解决中，对方对索赔解决的实际期望是很难暴露出来的。通常双方都将合同违约责任推给对方，表现出对索赔有很高的期望，而将真实情况隐蔽着，这是常用的一种策略。“步步为营”是双方都常用的攻守策略，尽可能多地取得利益，又是双方的共同愿望，所以索赔谈判常常是双方智慧、能力和韧性的较量。在索赔解决中，让步是必不可少的。由于双方利益和期望的不一致，在索赔解决中常常出现大的争执。而让步是解决这种不一致的手段。通常，索赔的最终解决双方都必须作让步，才能达成妥协。让步作为索赔谈判的主要策略之一，也是索赔处理的重要方法。对承包商来说，让步的余地越大，越有主动权。4.2.4争取以和平的方式解决争执无论在国际、还是在国内工程中，承包商一般都应争取以和平的方式解决索赔争执。这对双方都有利。当然，具体采用什么方法还应审时度势，从承包商的利益出发。在索赔中，“以战取胜”64\n，即用尖锐对抗的形式，在谈判中以凌厉的攻势压倒对方，或在一开始就企图用仲裁或诉讼的方式解决索赔问题，是不可取的。这常常会导致失去对方的友谊，双方关系紧张，使合同难以继续履行，最后只能落的两败俱伤。所以除非万不得已，例如争执款额巨大，或自己被严重侵权，同时自己有一定的成功的把握，一般情况下不要提出仲裁或诉讼。当然，这仅是一个基本方针，对具体的索赔，采取什么形式解决，必须审时度势，看是否有利。4.2.5变不利为有利，变被动为主动在工程承包活动中，承包商常常处于不利的和被动的地位。从根本上说，这是由于建筑市场激烈竞争造成的。它具体表现在招标文件的一些规定和合同的一些不平等的，对承包商单方面约束性条款上。而这些条款几乎都与索赔有关，例如：对工程变更赔偿条件的限制；对合同价格调整条件的限制；对工程变更程序的不合理的规定；FIDIC条件规定索赔有效期为28天，但有的国际工程合同规定为14天，甚至7天。要改变这种状况，在索赔中争取有利地位，争取索赔的成功，承包商主要应从如下几方面努力：1．争取签订较为有利的合同；2．提高合同管理以及整个项目管理水平，使自己不违约，按合同办事；3．提高索赔管理水平；4．在索赔谈判中争取主动；5.搞好与业主代表、监理工程师的关系，使他们能理解、同情承包商的索赔要求。4.3业主的索赔策略业主方是工程承包合同的主导方，有经验的业主总是预先采取措施防止索赔的发生，还善于针对承包商提出的索赔为自己辩护，以减少责任。此外，业主还经常主动提出反索赔，以抵消和反击承包商提出的索赔。4.3.1增加限制索赔的合同条款业主最常用的方式就是通过对某些常用合同条件的修改，增加一些限制索赔条款，以减小责任，将工程中的风险转移到承包商的一方，防止可能产生的索赔。并在合同中加入限制索赔条款。4.3.2提高招标文件的质量业主可以通过做好招标前的准备工作，提高招标文件的质量，委托技术力量强的咨询公司准备招标文件，以提高规范和图纸的质量，减少设计错误和缺陷，防止漏项，并减少规范和图纸的矛盾与冲突，避免承包商由此提出的索赔。4.3.3全面履行合同的义务业主应该做好合同规定的工程施工前期准备工作，并按时履行合同规定的义务，防止和减少由于业主的延误或违约而引起的索赔。业主对自身的失误，通常及时采取补救措施，以减少承包商的损失，防止损失扩大出现重大索赔问题。4.3.4改变建设工程承包的方式与合同形式64\n在传统的建设工程承包中，业主常常采用施工合同，由业主委托设计单位提供图纸，并委托监理工程师对项目实施过程进行监理，承包商只负责按照业主提供的图纸和规范施工。在这种承包方式中，往往由于图纸变更或规范缺陷产生大量索赔。因此，近些年来，在英美一些国家，业主为了减少索赔，减少风险，往往将设计与施工一并委托一家承包商总承包，由承包商对设计和施工质量负责，达到预防减少索赔，控制工程建设成本的目的。4.3.5建立索赔信息系统业主预防并减少索赔的一个有效的办法，就是尽早发现索赔的征兆与信号，及时采取准备措施，有针对性的做好详细记录，一边提出索赔与反索赔，避免延误索赔时机，使索赔权利受到限制。4.4工程师在索赔管理中的作用[11][12]这里所称的“工程师”在我国称为“监理工程师”或“监理单位”，在美国、香港称为“建筑师”，在英国称为“咨询工程师”，国际咨询工程师联合会将其统一称为工程师[11]。工程师是独立于业主和承包商以外的第三方，他在两者之间起着过滤器和筛子的作用，也有人比喻他与业主和承包商的关系有些类似婚姻关系，即签订合同后，大家都要遵守咨询工程师做出的指示，就算这些指示有问题，只要还能承受、同有走到婚姻破裂的程度，就要听从并且执行。当然，如果实在忍受不了，闹到离婚的地步，就只好提交国际仲裁了。4.4.1工程师处理索赔的权限工程师的权利源于业主的授权，他不是工程施工合同的签约方，也不是政府授权的工程管理者，其基本地位是业主的代理人。工程施工合同有关工程师条款的基本内容是工程师经发包人授权行使发包人的权利，而非发包人与承包人共同授权工程师行使权利，或者说这些条款实质是发包人授予工程师行使其在工程施工合同中部分或全部权利的一份授权委托书。在《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）中的“工程师”指发包人授权代表或（监理）工程师，发包人授权代表可以行使“工程师”的全部或部分权利，（监理）工程师则行使剩余之权利。也就是说，（监理）工程师行使的其实就是发包人授权代表之权利。该文本通用条款第5.2条款有关“发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准”的规定也说明工程师的权利实质是发包人所授予。作为该文本制订依据之一的国际咨询工程师联合会（FIDIC）1987年制订的《土木工程施工合同条件》（第四版）也有类似之规定。该联合会（FIDIC）制订的《工程施工合同条件》（199964\n年第1版）通用条件第3.1条款更是明确指出“”发包人任命工程师”，“除非合同条件另有约定”，“工程师履行职责或行使合同中明确规定的或必然隐含的权利，应视为工程师为发包人工作”。这些主要规定无一不表明：工程师系受发包人之托，行使发包人的权利，而非受承发包双方共同委托，行使双方共同授予的权利或进行调解。以上分析表明：工程师的权利来源于其与发包人签订的委托监理合同，工程施工合同有关工程师的规定不过是发包人授予工程师其在工程施工合同中部分或全部权利的一份授权委托书，工程师在工程施工合同中的基本地位是发包人的代理人。所以说，监理工程师仅仅有权核实或批准承包商提出的合约内索赔要求，而合约外的索赔与道义索赔由业主决定，工程师无权核定。此外，经监理工程师核定的批准承包商展延工期天数和经济补偿额的量值是否在业主授予的权限内，凡是超过权限的均须报业主批准。4.4.2工程师的索赔工作内容监理工程师在处理索赔事件是应以事实为依据，合同为准绳的原则，注意“客观、公正”职业要求，正确估价损失、分清责任、确定工期延展天数等。建立索赔档案接到承包商的索赔申请后，工程师应及时建立索赔档案。它应包含索赔报告编号、记录内容、归档并存入计算机。另外，要立即对索赔项目进行监督。索赔审核它包括：1．分清索赔事件的责任：责任方大致可以分为业主责任、承包商的失误、监理工程师的失职和疏忽、分包商责任、供应商的责任和应由保险公司承担责任几个方面。只有确属业主责任时，承包商的索赔才能成立。但有时一个事件的责任并不是很明确的，可能是几方责任交叉在一起，监理工程师就应严格按照合同条款的规定和承包商的做法来加以判断。2．工期延展天数的确定：在核算过程中，应注意是否有重复计算和双方责任的拖期。并要注意指定分包商在违约时，业主应承担部分间接责任。3．计算经济索赔应注意取费的合理性和计算的准确性。在FIDIC合同条件中相应的条款具体规定了哪种情况可取利润，哪些情况不包括利润，监理工程师应对取费费率严格加以核查。4.4.3工程师与费用索赔在工程施工索赔中，业主和承包商双方产生的费用纠纷，一般都集中在“索赔资格”和“索赔数量”的确定上。但实际工作中，对索赔数量的认定难度大大超过对索赔资格的认定难度。以至于国际工程承包业界流行这样一句口头禅——64\n投标在报价，赚钱在索赔。虽不尽然，但也说明费用索赔无论对承包商还是业主都是至关重要的。从FIDIC土木工程合同条件及国际惯例来看，监理工程师在处理费用索赔时应遵循如下几个原则[12]：　　A.必要原则　　指从索赔费用发生的必要性角度来看，索赔事件所引起的额外费用应该是承包商履行合同所必需的，而所索赔费用只在所履行合同的规范范围之内，如果没有该费用支出，就无法合理履行合同，无法使工程达到合同要求。　　B.赔偿原则　　指从索赔费用的补偿数量角度看，索赔费用的确定应能使承包商的实际损失得到完全弥补，但也不应使其因索赔而额外受益。C.最小原则指从承包商对索赔事件的处理态度来看，一旦承包商意识到索赔事件的发生，应及时采取有效措施防止事态的扩大和损失的加剧，以将损失费用控制在最低限度。如果没有及时采取适当措施而导致损失扩大，承包商无权就扩大的损失费用提出索赔要求。　　D.引证原则　　承包商提出的每一项索赔费用都必须伴随有充分、合理的证明材料，以表明承包商对该项费用具有索赔资格且其数额的计算方法和过程准确、合理。没有充分证据的费用索赔项目有可能带有欺骗性，因此将得到监理工程师的拒绝。　　E.时限原则在国际上，几乎每一种土木工程合同条件都对索赔的提供时间有明确的要求。FIDIC合同条件规定承包商在索赔事件第一次发生之后的28天内，应将索赔意向通知工程师，同时向业主呈交一份索赔意向的副本。承包商应严格按照适用合同条件的要求或合同协议的规定，在适当时间内提出索赔要求，否则其索赔要求将得到拒绝。时限原则的另一层含义是指承包商对索赔事件的处理应是发现一件、提出一件、处理一件，而不应采取轻视或施延的态度。索赔事件的及时处理，即能防止损失的扩大，又能使承包商及时得到费用补偿。这无论对业主还是承包商都是有利的。64\n第5章索赔的比较及对我国索赔现状的探讨5.1不同合同条件下索赔与变更的比较[13][14]在不同的合同条件下，对索赔与变更的具体规定也略有不同，对FIDIC条款的专用条件稍加修改，就变成了国内合同。但无论如何修改，万变不离其宗，FIDIC条款以其国际权威性，始终处于指导位置。在这里，我们通过对FIDIC条款与国内的《建设工程施工合同》索赔规范的比较分析，探讨建立和完善我国索赔管理模式的途径和方式。5.1.1索赔事件的比较首先我们来比较一下FIDIC合同条件下的索赔事件和我国《建设工程施工合同》示范文本中的索赔事件。我们先来看看《建设工程施工合同》示范文本中对承包商提出的索赔事件的规定：①引自尹贻林.工程合同管理.北京:中国人民大学出版社,1999A.业主没有按合同规定交付设计资料、图纸而致使工程延期。B.业主没有按合同规定的日期交付施工场地、道路和水电等，导致延误工期。C.工程地质与合同规定不符，出现异常情况。D.业主或监理工程师发布指令改变原合同规定的施工顺序，打乱施工部署。64\nE.工程变更。F.附加工程。G.由于设计变更和错误，业主的错误指令导致工程的修改、报废、返工、窝工等。H.由于非承包商的原因，业主或监理工程师指令暂停施工。I由于业主或监理工程师的特殊要求，造成工程损坏或费用增加。J.业主拖延合同责任范围内的工作，造成工程停工。K.业主未按合同规定的时间和数量支付工程款。L.物价上涨，造成材料、设备价格以及工人工资大幅度上涨。M.国家法令和计划修改。N.在保修期间，由于业主使用不当或其他非承包商施工质量原因造成损坏，业主要求承包商修理。O.业主在验收前或交付使用前，使用已完或未完工程造成损坏。然而，在不同的合同条件中，对索赔事件的枚举也不尽相同，在FIDIC合同条件下的索赔事件可以分为8大类，索赔事件是指那些合同规定一旦发生时承包商可以向业主提出索赔的事实。索赔事件是一类特定的法律事实，所谓特定是指合同条件规定了的事实。在FIDIC合同条件下的索赔事件可以分为8大类。那就是：a.业主违约b.指定分包商违约c.合同含混或错误d.不利自然条件或客观障碍e.监理工程师现场指令f.合同变更g.国家法律、法令变化h.其他原因通过比较，我们可以看到尽管在文字表述和合同结构方面有所区别，国际工程市场上通行并较有权威的FIDIC条款与国内《建设工程施工合同》对索赔都有较详尽且可操作的规定，这种规定都尽可能涵盖了不同背景下工程项目进行中可能出现及发生的索赔事件。仅从合同条件中索赔条款所占比例和涉及内容分析，FIDIC条款与国内《建设工程施工合同》文本没有本质的区别和较大差距。5.1.2反索赔原因的比较接下来，我们再来比较一下两种合同条件下反索赔的原因：64\n在FIDIC合同条件下承包商的违约有很多种不同的情况，有时是因为全部或部分的不履行合同，有时是因为没有按期履行合同。对承包商的违约行为经监理工程师证明后，业主可以按照合同相应规定的处理办法对承包商进行处罚。承包商的违约行为也大致包括：由于承包商的原因延误工期；施工质量缺陷；承包商违约而必须终止合同等。而根据《建设工程施工合同示范文本》规定，因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工，或因承包方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，或因承包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况，承包方均应承担违约责任，赔偿因其违约给业主造成的损失。通过比较我们可以发现，以上两者对反索赔内容的规定是相一致的。5.1.3索赔程序的比较按照FIDIC合同条款，在施工的过程中，书面的索赔通知书，应在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出，并抄送业主；逾期才报告，将遭业主和工程师的拒绝。在正式提出索赔要求以后，承包商应抓紧准备索赔资料，计算索赔款额或工期延长天数，编写索赔报告书，并在下一个28天以内正式报出。如果索赔事项的影响还在发展时，则每隔28天向工程师报送1次补充资料，说明事态发展情况。最后，当索赔事项影响结束后，在28天内报送此项索赔的最终报告，附上最终帐单和全部证据资料，提出具体的索赔款额或工期延长天数，要求工程师和业主审定。我们再看看有关我国《建设工程施工合同示范文本》对索赔的程序和时间要求限定：在索赔事件发生后20内，承包商向发包方提出索赔，发包方必须在10天内要求承包商进一步补充索赔理由和证据或给与答复，否则视为发包方已经同意该索赔。从上述规定程序可以看出，索赔和“打官司”较为相似，但诉讼的成败，仅仅靠发现可索赔事项还远远不够。实践中，还需要进行许多大量复杂的工作，以保证索赔的成功。5.1.4变更的比较接着，让我们比较一下两种合同条件下有关变更的规定。先让我们来看看《建设工程施工合同》中的变更的范围：1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2增减合同中约定的工作量；3改变有关工程的施工时间和顺序；4其他有关工程变更需要的附加工作[13]。而在FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括增加了两项：1.省略任何工作；2.改变工作的性质、质量或类型两项。此外，在两种合同中，都有着相似的规定：施工中承包人不得对原工程设计进行变更，如果承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。根据《建设工程施工合同》示范文本的规定：设计变更发生后，承包方在工程设计变更确定后1464\n天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更条款价款按下列方法进行：1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同条款。2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价；3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。而在FIDIC合同中规定：监理工程师应在发布变更指令的14天内或变更开始之前，向承包商发出要求他就额外付款或费率的确定意向通知监理工程师的文件，或是直接将他确定费率或价格的意图通知承包商，以便双方进行协商。承包商遵从监理工程师的指示所进行的变更工作，涉及的费率和价格可分为以下三种情况：A.变更工作内容可使用工程量表中已列有的同种工作的单价或价格计算；B.工程量表中虽有同类工作的单价或价格，但对变更工作具体事项而言，它已变得不合理或不适用时，应在原单价或价格的基础上制定合理的单价或价格；C.工程量表中没有此项变更工作的单价或价格，需增补该项内容。这些规定，在两种合同条件之下都是相似的。5.1.5国内外工程索赔解决方法的比较在我国，索赔的解决通常有4种解决方法：(1)协商解决，即双方“私了”。合同双方按照合同规定，通过摆事实讲道理，分清责任，共同探讨，互作让步，使争执得到解决。其特点是：简单、时间短、气氛平和。(2)调解。如果争执双方难以通过协商达成一致，任何一方均可向合同管理机关等申请调解。调解人按照国家法令、政策和合同规定，在查清事实、分清责任、辨明是非的基础上，对争执双方进行说服，提出解决方案。最终合同双方在协商的基础上达成解决协议。(3)仲裁。按照《中华人民共和国仲裁法》，仲裁是仲裁委员会对合同争执所进行的裁决。在我国，仲裁实行的是一裁终局制度。裁决做出后，当事人就同一争执再申请仲裁，或向人民法院起诉，则不再予以受理。(4)诉讼。诉讼是运用司法程序解决争执，由人民法院受理并行使审判权，对合同争执做出强制性判决。在国际承包合同中，业主和承包商来自不同的国度，争执的解决比较复杂。其解决程序、解决方法等由合同具体规定。通常有以下解决方法：(1)协商解决，这是最常见的，也是最有效的，以非对抗形势解决争执的方法。这种解决方法对双方都有利。在国际工程中，绝大多数争执都通过协商解决。即使在按照FIDIC合同规定的仲裁程序执行前，首先也必须经过友好协商阶段。(2)64\n调解。在FIDIC合同中，日常索赔争执的调解人为监理工程师。监理工程师既了解工程合同，又参与了工程施工的全过程，所以说他的调解有利于争执的解决。但它的公正性往往难于保证，所以说，对于比较大的索赔，可以聘请知名的工程专家、法律专家，或请对双方都有影响的人物作调解人，这对争执的解决最为有利。(3)仲裁。当争执双方不能通过协商调解达成一致时，可以按照合同仲裁条款的规定采用仲裁方式解决。仲裁作为正规的法律程序，其结果对双方都有约束力。按照FIDIC合同条件，除合同另有规定外，应按照国际商会仲裁和调解章程裁决。当然合同还可以指明用其他国际组织的仲裁规则。(4)其他方式。最近十几年来，欧美许多国家对工程合同争执的解决提出了许多新的方式，如：微型谈判、争议审议委员会、雇用法官、专家解决、法庭指定导师等都取得了很好的效果[14]。比较项目我国施工合同示范文本FIDIC合同施工条件承包商提出索赔的时间在索赔事件发生后20内，承包商向发包方提出索赔。承包商应在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出，并抄送业主。若未能在28天内提出，工程师将不予以接受。报告书提出时间索赔报告书应该在下一个28天以内正式报出。业主批准期限业主在接到通知后10天内给与批准，若在10天内未批准，是为该索赔已批准。承包商提供资料提出索赔后，应补充索赔资料。承包商应提供同期记录和详细报告。索赔审查人员业主（甲方）或业主代表监理工程师索赔审查内容索赔事件的真实性；索赔事件责任分担；索赔报告合同依据。索赔是否符合合同依据；申请是否遵守了程序；工期延期是否发生在关键路线上；审查核实有关记录。报送索赔的最终报告的时间当索赔事项影响结束后，在2864\n天内报送此项索赔的最终报告，附上最终帐单和全部证据资料，提出具体的索赔款额或工期延长天数，要求工程师和业主审定。工程变更范围1.省略任何工作；2.改变工作的性质、质量或类型两项。索赔解决方式中的调解方式向合同管理机关等申请调解。在FIDIC合同中，日常索赔争执的调解人为监理工程师。仲裁前的步骤工程师做出决定后，合同双方若有争议，可进行友好解决，并且在此争议提交仲裁意向的56天之内完成。索赔解决方式中的仲裁方式仲裁是仲裁委员会对合同争执所进行的裁决。在我国，仲裁实行的是一裁终局制度。按照FIDIC合同条件，除合同另有规定外，应按照国际商会仲裁和调解章程裁决。当然合同还可以指明用其他国际组织的仲裁规则。索赔解决方式中的起诉方式如对调解仲裁决议不服可以在15天内向法院起诉，法院依据国家法律和司法程序对争执进行审判处理。表5—1索赔在不同合同条件下的比较5.2对我国工程建设界索赔的发展现状的思考[15][16][17]“索赔”这个词在我国的工程建设界走过了一个从无到有的过程。它伴随着其他许多新词汇、新技术、新方法、新领域，一点点的在人们的脑海中逐渐加深，逐步变成了人们在工程建设中的一个不可或缺的工具。在此篇论文的最后一部分中，作为总结和升华的部分，我来探讨一下索赔在我国工程界的现状和发展前景。5.2.1我国工程建设界在索赔工作初期时的情况分析在上世纪80年代，我国工程建设界对“索赔”64\n这一词了解的还是很少。不少人认为索赔仅仅是一种合同纠纷，并把索赔得到的费用看作是一种意外之财。更何况那时还是计划经济体制，对于施工过程中所产生的不确定性风险，国家会给予补偿，承包商无需担心。但这恰恰就造成了计划经济的弊端的产生，即干好干坏都是一个样，自己无需承担风险，从而导致了承包商对项目风险和合同管理研究的忽视。在那种长期计划经济管理体制的影响下，工程索赔管理工作没有得到应有的重视，合同管理与国际承包商的管理有一定的差距。由于受到来自建筑市场各种主体本身和客观条件的阻碍，导致工程索赔管理工作中存在一系列问题，这在新旧体制的交替过程的特殊历史环境中是必然存在的。我国初登国际市场时，我们没有索赔经历，缺乏常识，没有底气，没有资料，常常是不了了之，只落的花钱买教训，严重者还发生了反索赔。造成这些问题的客观条件方面的问题是建设单位不准索赔、缺乏建筑中介服务机构和专业性的健全的工程索赔仲裁制度等；更重要的就是主体本身主观上的问题是施工企业缺乏施工索赔的合同意识，不懂索赔、不敢索赔、不会索赔[15]。在这里，从承包商的角度考虑，它们不敢索赔，是因为他们经过竞争夺标，承包工程不容易，就算遇到非自身原因的额外支出，也不敢提出，既怕“伤面子”，又怕影响与业主之间的关系不利于今后的合作。而不会索赔，客观上说明了承包商一是不懂索赔理论、程序和方法；二是不懂施工索赔的法律依据，因此也就无法开展索赔活动，更谈不上索赔技巧。时代的发展，要求我们摒弃落后的计划经济体制，来建立一个适应时代发展的、新的社会主义市场经济体制，这也必然的要求我们学会搞好索赔管理工作。在市场经济体制的建筑市场中，做好施工索赔工作对控制建筑成本，挽回经济损失，加强工程项目建设施工计划和施工合同管理，提高工程造价人员的业务能力和工程项目建设施工文档管理水平，有着重要的意义和促进作用。5.2.2索赔管理在我国的发展与现状改革开放，加强了工程建设界的国际交流，也就是加强了我们常说的“走出去”和“引进来”。“走出去”使国内的施工企业打入海外市场，通过一系列国内外合作项目，它们不断认识到了索赔管理的重要性，不懂索赔就好像在与敌人的战斗中，自己少了一件武器一样；而同时，“引进来”使国外承包商也打入我国市场，带来了“索赔管理”这个新理念。据统计资料表明，国际工程通过项目管理，可以提高利润的3—5%，而通过索赔管理，则可以提高利润的10—20%；每一项国际工程的平均索赔次数为20次，索赔成功率约占93%[16]。此外，国际工程投资额以每年10%的速度递增，索赔争端也以每年10%左右的幅度增长，而索赔额的增长幅度还要大。①引自徐萍.关于我国建筑工程施工索赔的几点思考.北京:基建优化,1999,Vol20,No,664\n可见，索赔作为承包商利用合同保护自己合法利益的手段和武器，在整个国际工程承包中占有越来越重要的地位。通过工程项目合作的不断增多，我们越来越深刻的认识到：我们必须捡起索赔这一利器，它既可以保护自己的合法权益，又可以保障合同的顺利实施。近些年来，随着我国经济的快速发展，国内产生了越来越多的建设工程项目，尤其是大型建设工程项目，它们建设周期长，参建单位多，涉及面广，因此会造成许多不确定性的风险。所以，我们越来越清楚地认识到，索赔在工程合同实施过程中是不可避免的。同时，一些建设单位和监理单位尝试了一些工程索赔工作，学习和积累了一些处理工程索赔的经验。因此，我们意识到：对于索赔管理的研究已经刻不容缓，特别是在国际大型建设工程项目中，更是如此。目前，索赔管理在我国的发展速度很快，但是，从建筑工程承包发展的现状看，由于建筑承包业已经形成了竞争激烈的卖方市场，使工程承包中业主始终处于主动地位，它们在受到利益上的损失时可以通过拒付工程款等手段来解决，而承包商为了在竞争中取胜又不得不以低报价来获取中标机会。美国从1950年到1970年，承包商们所签订的施工合同增加了90%，而税前利润却下降了10%，在这种情况下，承包商如果不善于索赔，就可能无法继续生存。另一方面，工程承包过程中存在着明显的风险不对等。承包商所承担的风险远大于业主。但如果承包商进行必要的索赔，由业主承担部分风险，则可以减少甚至避免损失，维护自己的正当权益。所以说，索赔实质上是业主和承包商对互相间承担风险的再分配[17]。因此，工程承包企业作为自负盈亏的现代企业，为追求自身的生存发展，应充分重视索赔，正确把握对索赔的认识，深入探索其形成的根源，掌握其方法，以积极的态度做好索赔工作来维护自己的利益5.2.3小浪底工程索赔问题的启示近些年来，在我国许多水电工程兴建过程中,例如鲁布革、二滩和目前正在施工的三峡水电工程，都展开了不同程度、不同名目的施工索赔，其中不乏成功的案例，显示了工程建设管理体制改革的活力,但也有惨痛的经验教训，需要我们去总结。在这里，我们引用黄河小浪底工程为例，对我国工程建设界索赔现状进行分析说明。众所周知，小浪底工程是我国治黄史上伟大的跨世纪水利工程。它位于河南省洛阳市以北40公里，总投资350亿元人民币。工程投资除国内投资外，还使用了11．09亿美元的国际贷款。工程采用国际性招标，经过激烈竞争，3个以外国公司为责任方的联营体分别中标承建3个工程标。他们中标后，又将工程项目中的部分工程以工程分包或劳务分包的形式分别包给其他外国公司或中国公司。64\n在这里，没有中国原计划经济体制下说了算的领导，没有绝对的权威，大家共同遵循的是国际通用的FIDIC条款。小浪底工程是中国的第3个尝试，也是第一个完全彻底实施FIDIC条款的水电工程。对于绝大多数管理人员而言，一切都是全新的。而小浪底的国际承包公司都有上百年的历史，参与国际工程经验丰富。加上东西方文化的差异，使业主和承包商之间不可避免的产生误会、摩擦和冲撞。其中，索赔问题更是矛盾的焦点，争论的中心。黄河小浪底工程属于国际工程承包合同，其索赔就应该本着“以事实为依据，以合同为准绳”和“坚持平等互利“的原则进行。由于小浪底工程生产关系的复杂性，既有众多分包商与总承包商之间的施工索赔和反索赔，也有承包商和业主之间的施工索赔和反索赔，它们之间既有联系也有影响。大量的索赔文件成了小浪底工程独特的景观，从1994年外商开工进场以来，业主收到的承包商索赔信函，就有上千封之多，摞在一起2米多高。小浪底工程的索赔问题，给我国从事对外工程承包的公司和工作人员以及按国际惯例进行工程建设的业主很多启示和思考。在众多的索赔事件中，有很多情况是可以避免的。如：一名工人在施工过程中掉了4颗钉子，外方管理人员马上派人拍照。不久，中方收到了这样一封信函，浪费材料，索赔28万元。准则和经验，法律和习惯在这里发生了冲撞。对于投资几百亿元的小浪底工程，中国工人不在乎电焊条、钉子这类小东西，被国外承包商依据合同反索赔扣除劳务费达400万元。教训是惨痛的。由于我方经验不足，几个月的辛苦劳作不仅分文未挣，还要倒贴，这对于习惯于“多劳多得”的中国工人来说是无法接受的。然而，低报价，高索赔，这是国际惯例。抱怨、抗议、躲避是无济于事的，必须及早把握对索赔的认识，深入探索其形成的根源，以积极的态度进行索赔和反索赔，来维护自己的正当权益。一些小的毛病，却会招致大的损失，可见，索赔意识不应仅仅存在于承包商的脑中，它应该贯穿于每一个建筑工人的脑中，贯穿于工程项目施工的整个过程中。所以，我认为，索赔管理应是全员参与的，全过程的管理体制。接下来我们看看小浪底工程合同管理的组织情况：在小浪底工程中，合同管理是整个项目管理的核心，在业主、监理方面，建立健全了既按国际惯例又符合中国国情的行之有效的合同管理机构，人员配备充实，层次分明。3个土建标监理各自有合同部，监理公司有合同管理部。成立了合同变更索赔工作小组以及由高层决策领导层组成的合同变更索赔领导小组。遇到较大合同变更或索赔数额较高以及涉及范围较广时，由基层合同管理部门提供充足的原始资料和初步意见，合同变更索赔工作小组研究决定形成意见后送交合同变更索赔领导小组审批。小浪底工程由于是国际招标工程，聘请了加拿大咨询公司（CIPM）进行工程咨询，吸收其成员进入合同变更索赔工作小组。由于他们熟悉合同条款，有丰富的国际工程经验，听取他们的意见对合同索赔工作是有好处的。同时，根据世界银行的建议，小浪底工程为了解决合同争端，力争将合同纠纷解决在工地上，作为诉诸仲裁前的最后一次协商，成立了“争议评审组”（Dispute　Review　Board）。小浪底“争议评审组”分别由业主推选的代表、承包商推选的代表及业主、承包商共同推选的代表共3人组成。到项目结束为止，小浪底“争夺议评审组”已进入工地近10次，解决了部分争端。64\n业主承包商监理单位土建标监理2土建标监理3土建标监理1合同部1合同部2合同部3合同管理部基层合同管理部门提供资料意见合同变更索赔工作小组(加拿大咨询公司)形成意见后送交合同变更索赔领导小组(由高层决策领导组成)争议评审组(由业主推选的代表、承包商推选的代表及业主、承包商共同推选的代表共3人组成)审批结束解决图5-1小浪底工程合同管理组织图由此可见，业主与承包商之间，他们虽然是互利互惠的关系，但毕竟是两个不同的利益体，它们之间必然会有矛盾，因此索赔与反索赔是必然的。当今64\n我国建筑业面临着国际市场的严峻挑战，我国建设管理体制的改革和建筑市场秩序的重新构建，迫使承包商调整和重建企业的管理经营模式。实践证明，承包商加强合同管理和索赔，是寻求利益最大化的最佳途径。诚然，我国建设法律和索赔规范尚不健全、不完备；建设市场秩序尚不规范、不清晰；在向买方倾斜的市场环境中，承包商也更注重关系而忽视权利；但社会的进步和发展，市场经济的和法制环境的规范和要求，确是建筑业不得不面对，也不得不顺应的。我们学习索赔的过程，也就是一个积累经验的过程。当今，在我国有了越来越多的工程咨询机构，越来越多的专家学者已经开始投入到索赔研究这一领域中来，并将国际惯例同中国的具体国情有机的结合起来，创造出一套适合我们自己的索赔战略方针。我相信，索赔管理作为工程合同管理中的重要一部分，在我国的工程建设界将会得到更广泛和有效的应用。面对新的世纪，我国民族建筑业只有不断提高索赔管理意识，加强索赔管理的研究与索赔人才的培养，才能获得条件和机会，发展壮大。5.3施工索赔管理信息系统简介[18]当今世界，计算机技术带来了新一代科技革命的狂潮，而信息技术的引进为许多产业带来了新的生机，将施工索赔管理和计算机管理信息系统相结合，必将为我国的工程承包公司带来显著的经济效益。5.3.1开发背景施工索赔管理信息系统的开发研究，主要是以施工索赔管理和管理信息系统为理论基础[18]。它的开发研究也是基于我国各国际工程承包合同的现实需要，有其开发研究的必要性和可行性。同时，施工索赔管理信息系统的开发，必须首先解决其开发策略问题。一个有效的、切合实际的开发策略，可以使系统开发人员明确开发方向和目标，也使系统和用户有良好的关系，使系统资源得到合理的分配和使用，节省投资，缩短系统开发周期。根据我国各国际工程承包公司施工索赔管理的现状，在开发研究施工索赔管理信息系统的过程中，要花费相当的精力去研究施工索赔管理的组织机构设置，索赔的程序和分类，索赔定量计算模型等基础管理问题，力图使索赔管理规范化、程序化，进而研究如何建立施工索赔管理信息系统的总体结构模型和计算机应用程序，最终建立一个能充分发挥人和计算机各自特长的、和谐有效的施工索赔管理信息系统。5.3.2施工索赔管理系统分析工程项目管理的主要内容包括：合同管理、进度管理、成本管理、质量管理、技术管理、物资管理、行政与公共关系管理等。施工索赔管理几乎涉及工程项目管理的每一个领域，与各职能管理部门和工程施工单位都有密切联系。64\n此外，寻找一种有效的施工索赔组织管理模式，也非常重要。施工索赔组织管理有两个主要特点：一是对于某个索赔事项均属于一次性管理方式。二是需要的人员范围广，一个索赔小组需要各方面的人员组成，但有经验的索赔人才极为短缺。最后，我们还应该分析施工索赔的工作程序、索赔报告及所需资料。索赔工作程序如图5-2。合同签订承包商对索赔进行预测工程师对索赔进行预测承包商保存有关同期记录1各种管理报表2政治经济资料3其他有关资料工程师独立记录1监理日志2现场检查记录3其他有关资料索赔事项发生承包商索赔处理小组1确定索赔类型2寻找合同依据3分析合同记录4现场跟踪分析5选定计算模型6编制索赔报告索赔报告承包商代表决策工程师1收到索赔通知后现场检查2核实索赔报告3要求提供进一步资料4确定索赔值（T/C）汇总报告业主代表邀请中间人调解仲裁或诉讼会议协商解决图5-2施工索赔工作流程图5.3.3施工索赔管理信息系统设计系统分析之后，就是系统设计阶段，它是下一阶段系统实现的主要依据，其是否科学合理，对后期系统实现工作能否顺利进行至关重要。（1）系统总体数据结构模型设计64\n首先是编码结构设计，编码体系与数据处理方式相联系，反映了系统的功能。施工索赔管理信息系统所使用的编码，主要是项目结构编码。本系统项目结构编码采用项目管理特有的编码设计和实施方式。项目结构编码是一种树形层次结构，其中的每一个节点唯一标识一个分项，对项目结构的编码采用“父项码”+“子项码”的结构，即项目结构中的任何一部分项目以该项目所在层统一的编码加上该项目上层所属项目的编码。然后是系统总体数据结构模型设计。在对系统进行了较为详尽的数据调查与分析的基础上，采用扩展实体关系模型描述出本系统总体数据结构模型。（1）系统主要数据库设计依据系统总体数据结构模型，可以进行系统主要数据库的设计。这些数据库均为关系数据库，各数据库的详细结构将在系统实现过程中根据实际情况予以确定。各数据库的大部分索引文件由其主属性决定。（2）系统功能子系统划分面向数据的方法，把数据放在第一位，把功能放在第二位，即首先建立起系统的总体数据结构模型，然后立足于这个数据模型，实现系统所要求的功能。在系统功能开发时采用结构化设计方法，首先将整个系统自顶向下划分若干个功能子系统，每个子系统再划分为若干个功能模块，这样层层划分，自上而下逐步设计，然后自底向上层层实现。在系统总体数据结构模型的基础上，可以将施工索赔管理信息系统划分为九个功能子系统，如图5-3。(4)系统各功能子系统及其功能模块分析施工索赔管理信息系统功能子系统划分确定之后，要将各个功能子系统进一步划分为下一层功能模块。如：索赔日常管理子系统就包含：收集索赔线索；建立索赔通知书标准格式；索赔事项管理和索赔报告。64\n施工索赔管理信息系统索赔日常管理索赔文档管理索赔合同管理索赔定价管理索赔计算模型管理索赔案例管理索赔知识导读1索赔线索管理2索赔通知书3索赔事项管理4索赔报告1文档代码管理2文档查询3文档录入修改4文档打印1合同条款录入2索赔条款查询3索赔报告引用4附录文件管理1录入与校验2查询3索赔报告引用4调整1模型调用2模型查询3模型演示4新模型入库1案例入库2案例查询3打印输出1系统简介2操作说明3代码维护4文件管理5打印管理6密码设置1索赔统计报表2索赔值查询3索赔比较4索赔统计图索赔统计分析系统维护1索赔知识录入2索赔知识查询3索赔知识更新4索赔知识问答图5-3索赔管理信息系统功能子系统图5.3.4施工索赔管理信息系统的实现按照系统开发的方法模型，接下来就是系统原型的程序设计、调试过程和系统运行与维护。64\n系统原型是为用户和开发人员评价并提出改进要求而建立的。根据用户和开发人员的评价结果，再对模型进行修改和扩充，如此反复，周而复始，直到满意为止。所以原型的修改和扩充是不可避免的，而且由于种种原因，原型程序的修改者并不一定是程序编制者本人。这就要求在系统实现前制定统一的系统实现规则，来保证编制出的程序结构性能好、复杂性低、易读、易于修改和扩充。为此，我们选用关系型数据库管理系统Foxpro2.6forWindows为系统开发工具软件。在系统运行前，先要进行系统原型的测试。首先是单个程序的正确性、运行时间和存储空间的可行性、使用的简便性等的测试。之后是联合测试，看接口是否匹配，通讯规则是否合理等。最后是系统测试，看系统运行是否达到系统目标要求。另一项繁重而细致的工作就是数据准备。在这项工作中，数据的准确性非常重要。系统原型测试及数据准备工作完成后，即可开始系统试运行。在原型的试运行过程中，主要是对原型进行评价。系统开发人员应帮助用户尽可能全面的使用系统原型，做好用户意见要求以及系统问题的记录工作，并按照用户的要求对系统原型进行修改和扩充。对于系统的任何修改与扩充，都应该做好记录，并对系统修改前至少作一次备份。对于涉及到系统数据结构以及系统界面问题，应该由系统开发小组统一制定修改与扩充方案，并加以实施，不能擅自随意修改。系统原型试运行达到用户满意后，根据系统的运行情况，应对系统的数据结构、系统界面作适当的优化调整与完善，使系统的性能和效率、使用的方便性有所提高。同时做好系统文档的更新和建立工作，以利于系统的使用和维护。64\n结论总之，索赔是一门涉及面广，应用领域多，融技术、法律为一体，将社会科学和自然科学联系在一起的综合学科。同其他管理科学一样，它既是一门科学，也是一门艺术。而合同双方，也就是业主与承包商之间。他们虽然是互利互惠的关系，但毕竟是两个不同的利益体。加上在招投标阶段，业主有自己的招标策略，承包商也有自己的投标策略。在合同履行阶段，各种不可预见的因素对工程项目影响也很大。因此，索赔与反索赔是必然的。施工索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，对承包商、业主和监理工程师来说，对处理索赔问题水平的高低，反映了他们对项目管理水平的高低。要想获得好的索赔成果，必须要有强有力稳定和索赔班子，正确的索赔战略、机动灵活的索赔技巧以及严肃的法律依据。同时，监理工程师应以事实为依据，以合同为准绳，以积极主动的态度了解实际情况，做好索赔记录，本着公正、科学的原则，及时、迅速处理索赔文件，是可以做好索赔管理工作，公正地维护合同甲乙双方利益的。由黄河小浪底工程可以看到：索赔管理在我国正处在成长和发展的时期，我国工程建设界对索赔还仅仅处于摸索阶段，经验还不多，尤其是在与国外合作施工时，还需要有国外的专家进行指导。然而，在黄河小浪底工程的施工过程中，通过专家的指导，我们成功的解决了诸多的索赔问题，并学会了反索赔，从而将损失降到最低，既维护了自己的权利，又保障了合同的顺利实施。目前，索赔管理的基本模式已成雏形，健全法律和规范市场运行，将为严格的合同管理、索赔机制的建立提供良好环境。当然，国外先进经验和规范的学习和研究，也将有利于调整和重建我国工程索赔模式，使之更趋于科学、完善，便于实际操作和运用，而将施工索赔管理信息系统引入合同管理，也是大势所趋，它必将为我国的工程承包公司带来显著的经济效益。64\n致谢我的这篇论文从选题到最后的完成，用了半年的时间。在这段时间里，我感谢我的指导老师——尹贻林教授对我亲切关怀和精心指导，他为我的毕业论文付出了大量心血。此外，尹贻林教授严谨的治学作风，以及他对事业、人生的态度都将使我受益终生。另外，我还要感谢陈伟珂老师为我提供了十分丰富的资料，班主任杨红雄老师对我的指导，以及同组同学吴建良、杜滨以及王晓东、曹彬等同学对我的大力帮助。四年的大学生活结束了，在这四年里，我学到了很多很多的东西，再次感谢所有教育过我、帮助过我的老师和同学，谢谢大家！64\n参考文献[1]曲修山.建设工程合同管理.天津：地震出版社,1993[2]尹贻林.工程合同管理.北京：中国人民大学出版社,1999[3]何伯洲.建设工程合同实务指南.北京：知识产权出版社,2002.1[4]www.hideline.com论索赔成功之关键2003/2/7[5]RoberK.Cox，Esq.，“ManagingChangOrdersandClaims”，journalofManagementinEngineering，13（1），24-29，1997.1-2[6]C.williamIbbs,”QuantitativeImpactsofProjectChange:SizeIssues”,JournalofConstructionEngineeringandManagement,ASC,123(3),308-311/1997.9[7]IbbsC.WandAllenW.,”QuantitativeImpactsofprojectChange”,Univ.ofCaliforniaatBerkeleyConstr.Mgmt.Tech.,No.23,Univ.ofCaliforniaatBerkeley,1995[8]ZeitounA.A,“EarlyWarningSignsofProjectChanges”,ConstructionIndustryInstitute,sourceDocument,CII,Austin,Tex.,1992[9]www.chnhighway.com承包商主要的索赔项目（二）——变更2003/4/5[10]SempleC.andHartmanF.T.,“ConstructionClaimsandDisputes:CauseandCost/TimeOverrun”,JournalofConstructionEngineeringandManagement,ASCE,120(4),285-795[11]www.management.net论工程师在施工索赔中的地位和作用陶嘉颖2003/4/6[12]www.hncd.gov.cn费用索赔处理的基本原则柴文广　2003/4/8[13]建设系统合同示范文本汇编.北京：中国建筑工业出版社,2000.11[14]成虎.建筑工程合同管理实用大全.北京：中国建筑工业出版社,1999[15]郑宝卿.施工索赔的现状和对策建议.中国三峡建设,11/1997,25[16]李爱春.建筑工程的索赔管理的比较分析.甘肃：兰州铁道学院学报,4/2000,12期[17]徐萍.关于我国施工索赔的几点思考.基建优化,1999Vol.20,No.6[18]梁健.国际工程施工索赔.北京：中国建筑工业出版社,199664参考：64\n毕业论文（设计）工作记录及成绩评定册题目：学生姓名：学号：专业：班级：指导教师：职称：助理指导教师：职称：年月日实验中心制使用说明64\n一、此册中各项内容为对学生毕业论文（设计）的工作和成绩评定记录，请各环节记录人用黑色或蓝色钢笔（签字笔）认真填写（建议填写前先写出相应草稿，以避免填错），并妥善保存。二、此册于学院组织对各专业题目审查完成后，各教研室汇编选题指南，经学生自由选题后，由实验中心组织发给学生。三、学生如实填好本册封面上的各项内容和选题审批表的相应内容，经指导教师和学院领导小组批准后，交指导教师；指导老师填好《毕业论文（设计）任务书》的各项内容，经教研室审核后交学生签名确认其毕业论文（设计）工作任务。四、学生在指导老师的指导下填好《毕业论文（设计）开题报告》各项内容，由指导教师和教研室审核通过后，确定其开题，并将此册交指导老师保存。五、指导老师原则上每周至少保证一次对学生的指导，如实按时填好《毕业论文（设计）指导教师工作记录》，并请学生签字确认。六、中期检查时，指导老师将此册交学生填写前期工作小结，指导教师对其任务完成情况进行评价，学院中期检查领导小组对师生中期工作进行核查，并对未完成者提出整改意见，后将此册交指导老师保存。七、毕业论文（设计）定稿后，根据学院工作安排，学生把论文（打印件）交指导老师评阅。指导老师应认真按《毕业论文（设计）指导教师成绩评审表》对学生的论文进行评审并写出评语，然后把论文和此册一同交教研室。八、教研室将学生的论文和此册分别交两位评阅人评阅后交回教研室保存。九、学院答辩委员会审核学生答辩资格，确定答辩学生名单，把具有答辩资格学生的论文连同此册交各答辩小组。十、学生答辩后由答辩小组记录人填好《毕业论文（设计）答辩记录表》中各项内容，然后把学生的论文和此册一同交所在答辩小组，答辩小组对其答辩进行评审并填写评语后交教研室。十一、学院答辩委员会进行成绩总评定，填好《毕业论文（设计）成绩评定表》中各项内容，然后把论文（印刷版和电子版（另传））和此册等资料装入专用档案袋中，教教研室后由实验中心统一保存。目录64\n1．毕业论文（设计）选题审批表2.毕业论文（设计）任务书3．毕业论文（设计）开题报告4.学生毕业论文（设计）题目更改申请表5．毕业论文（设计）指导老师工作记录6．毕业论文（设计）中期检查记录7．毕业论文（设计）指导教师成绩评审表8．毕业论文（设计）评阅人成绩评审表9.毕业论文（设计）答辩申请表10．毕业论文（设计）答辩记录表11．毕业论文（设计）答辩成绩评审表12．毕业论文（设计）成绩评定表64\n毕业设计（论文）选题审批表题目名称基于单片机的超声波测距题目性质□工程设计　　□理论研究□实验研究　　□计算机软件□综合论文　　□其它题目来源□科研题目　□生产现场□教学　　□其它□自拟题目选题理由：由于超声波指向性强，能量消耗缓慢，在介质中传播的距离较远，因而超声波经常用于距离的测量。利用超声波检测距离，设计比较方便，计算处理也较简单，精度也能达到使用要求，超声波测距应用于各种工业领域，如工业自动控制，建筑工程测量和机器人视觉识别等方面。超声波作为一种检测技术，采用的是非接触式测量，由于它具有不受外界因素影响，对环境有一定的适应能力，且操作简单、测量精度高等优点而被广泛应用。这些特点可使测量仪器不受被测介质的影响，大大解决了传统测量仪器存在的问题，比如，在粉尘多情况下对人引起的身体接触伤害，腐蚀性质的被测物对测量仪器腐蚀，触电接触不良造成的误测等。此外该技术对被测元件无磨损，使测量仪器牢固耐用，使用寿命加长，而且还降低了能量耗损，节省人力和劳动的强度。因此，利用超声波检测既迅速、方便、计算简单，又易于实时控制，在测量精度方面能达到工业实用的要求。64\n指导教师意见：签名：年月日院（系）领导小组意见：签名：年月日注：此表由学生填写64\n毕业论文（设计）任务书1、毕业论文（设计）应达到的目的：（1）能对学生在学期间所学知识的检验与总结，培养和提高学生独立分析问题和解决问题的能力，使学生受到科学研究、工程设计和撰写技术报告等方面的基本训练。（2）提高学生对工作认真负责、一丝不苟，对事物能潜心观察、用于开拓、用于实践的基本素质；（3）培养学生综合运用所学知识，结合实际独立完成课题的工作能力。（4）对学生的知识面、掌握知识的深度、运用理论结合实际去处理问题的能力、实践能力、计算机运用水平、书面及口头表达能力进行考核。2、毕业论文（设计）的内容和要求（包括原始数据、技术要求、工作要求等）：以单片机为核心设计了基于激光测距的防撞预警系统，采用TDC-GP2芯片作为激光飞行计时单元,给出激光发射及回波接收放大电路，基于模块化思想设计、完成系统软件设计流程；最后通过实验测试，系统要能很好测出前方车辆距离及运行状态，并能及时发出报警，利用Matlab对其测试结果进行验证，修正。3、对毕业论文（设计）成果的要求〔包括图表、实物等硬件要求〕：设计完成后，要提供电路图，实验电路版，控制原始程序，实验要保存大量的原始数据。完成设计论文。64\n4、毕业论文（设计）工作进度计划：序号论文（设计）工作进度日期（起止周数）1根据所出题目，结合自身所学知识，选择合适课题，确定毕业设计论文题目。13-14-1第16周止2根据所定题目，全面搜集素材，列出各种设计方案，并一一比较，选择出最好的设计方案。13-14-1第18周止3联系指导老师，将自己的设计方案与老师沟通、交流，得到指导老师的认同与指点，开始设计。13-14-1第19周止4根据方案，确定所要用的器材。设计总体框架结构，分出各大的模块，并将其展开，以得到比较细的设计模式。13-14-2第1周止5根据所列框图，结合自己所学知识，开始各分支电路模块的设计。13-14-2第2周止6完成初稿，将所做的模块给指导老师查阅，看是否有不当之处，再进行改进。并将大电路的设计方案告之老师，得到老师更好的建议。13-14-2第3周止7大胆进行设计，将每一个小的电路，大的模块，都精心设计好，完成整个硬件和软件部分的设计过程。13-14-2第6周止8将所有设计整理结合，形成设计论文，交与指导老师检查，并经老师指点，做进一步的改进工作。13-14-2第7周止9改进毕业设计论文，得到自己及老师认为满意的论文。13-14-2第10周止指导教师日期年月日教研室审查意见：签字：年月日学院负责人意见：签字：年月日学生签字：接受任务时间：年月日注：任务书由指导教师填写。64\n毕业论文（设计）开题报告题　目基于单片机的超声波测距1、本课题的研究意义，国内外研究现状、水平和发展趋势近年来，随着电子测量技术的发展，运用超声波作出精确测量已成可能。随着经济发展，电子测量技术应用越来越广泛，而超声波测量精确高，成本低，性能稳定则备受青睐。超声波是指频率在20kHz以上的声波，它属于机械波的范畴。超声波也遵循一般机械波在弹性介质中的传播规律，如在介质的分界面处发生反射和折射现象，在进入介质后被介质吸收而发生衰减等。正是因为具有这些性质，使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高，超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物位或液位的测量，适用于建筑物内部、液位高度的测量等。随着科学技术的快速发展，超声波将在测距仪中的应用越来越广。但就目前技术水平来说，人们可以具体利用的测距技术还十分有限，因此，这是一个正在蓬勃发展而又有无限前景的技术及产业领域。展望未来，超声波测距仪作为一种新型的非常重要有用的工具在各方面都将有很大的发展空间，它将朝着更加高定位高精度的方向发展，以满足日益发展的社会需求，如声纳的发展趋势基本为：研制具有更高定位精度的被动测距声纳，以满足水中武器实施全隐蔽攻击的需要；继续发展采用低频线谱检测的潜艇拖曳线列阵声纳，实现超远程的被动探测和识别；研制更适合于浅海工作的潜艇声纳，特别是解决浅海水中目标识别问题；大力降低潜艇自噪声，改善潜艇声纳的工作环境。无庸置疑，未来的超声波测距仪将与自动化智能化接轨，与其他的测距仪集成和融合，形成多测距仪。随着测距仪的技术进步，测距仪将从具有单纯判断功能发展到具有学习功能，最终发展到具有创造力。在新的世纪里，面貌一新的测距仪将发挥更大的作用。64\n2、本课题的基本内容，预计可能遇到的困难，提出解决问题的方法和措施利用单片机控制超声波测距，发射器发出的超声波以速度υ在空气中传播，在到达被测物体时被反射返回，由接收器接收，其往返时间为t,由即可算出被测物体的距离。预计可能遇到的问题是受温度的影响，测量精度不高，则应通过温度补偿的方法加以校正。报告人签名：2015年3月20日3、本课题拟采用的研究手段（途径）和可行性分析由于超声波指向性强，能量消耗缓慢，在介质中传播的距离较远，因而超声波经常用于距离的测量。利用超声波检测距离，设计比较方便，计算处理也较简单，并且在测量精度方面也能达到农业生产等自动化的使用要求。超声波发生器可以分为两大类：一类是用电气方式产生超声波，一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、电动型等；机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率、和声波特性各不相同，因而用途也各不相同。目前在近距离测量方面常用的是压电式超声波换能器。根据设计要求并综合各方面因素，本文采用AT89C51单片机作为控制器，用动态扫描法实现LED数字显示，超声波驱动信号用单片机的定时器。64\n4、进度计划序号日期进度安排113-14-1第16周止根据所出题目，结合自身所学知识，选择合适课题，确定毕业设计论文题目。213-14-1第18周止联系指导老师，将自己的设计方案与老师沟通、交流，得到指导老师的认同与指点，开始设计。313-14-1第19周止联系指导老师，将自己的设计方案与老师沟通、交流，得到指导老师的认同与指点，开始设计。413-14-2第1周止根据方案，确定所要用的器材。设计总体框架结构，分出各模块，并将其展开，以得到比较细的设计模式。513-14-2第2周止根据所列框图，结合自己所学知识，开始各分支电路模块的设计。613-14-2第3周止完成初稿，将所做的模块给指导老师查阅，看是否有不当之处，再进行改进。并将大电路的设计方案告之老师，得到老师更好的建议。713-14-2第6周止大胆进行设计，将每一个小的电路，大的模块，都精心设计好，完成整个硬件和软件部分的设计过程。813-14-2第7周止将所有设计整理结合，形成设计论文，交与指导老师检查，并经老师指点，做进一步的改进工作。913-14-2第10周止改进毕业设计论文，得到自己及老师认为满意的论文。101164\n5、指导教师意见（对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计结果的预测）指导教师(签字)：年月日6、教研室意见教研室主任(签字)：年月日说明：开题报告应根据教师下发的毕业设计（论文）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写，在毕业设计开始后两周内完成。64\n学生毕业论文（设计）题目更改申请表原毕业论文（设计）题目基于单片机的激光测距现毕业论文（设计）题目基于单片机的超声波测距更改原因理由首先激光测距仪成本较高，且制作的难度大，测量距离较短，需要注意人体安全，光学系统需要保持干净，否则影响测量精度。而且单片机与激光测距仪的连接很复杂，我主要是利用单片机控制测距仪器，目的是对单片机的知识进行巩固和进一步学习，从而完成毕业设计。学生签名：日期：2015.3.2指导教师意见指导教师签名：日期：教研室意见教研室主任签名：日期：64\n院系意见论文负责人签名：日期：64\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究毕业论文（设计）指导教师工作记录(由指导老师填写与学生见面、电话、网上指导的主要内容，原则上一周填写一次。)指导记录：到中国知网和西南财经大学图书馆查阅资料，学习关于超声波的知识，弄清楚超声波测距的原理，然后搞懂各个模块的电路。填写时间：2015年2月28日教师签名学生签名指导记录：大概弄懂各个模块的电路图及工作原理，选出一个最好的方案进行设计，有问题赶快问，不能等，在毕业设计中学到知识。填写时间：2015年3月8日教师签名学生签名指导记录：根据自己设计的方案，完成毕业论文的初稿。-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究填写时间：2015年3月18日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名毕业论文（设计）指导教师工作记录(由指导老师填写与学生见面、电话、网上指导的主要内容，原则上一周填写一次。)指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名毕业论文（设计）指导教师工作记录(由指导老师填写与学生见面、电话、网上指导的主要内容，原则上一周填写一次。)指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名毕业论文（设计）指导教师工作记录(由指导老师填写与学生见面、电话、网上指导的主要内容，原则上一周填写一次。)-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：填写时间：年月日教师签名学生签名指导记录：-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究填写时间：年月日教师签名学生签名毕业论文（设计）中期检查记录学生填写前期工作小结完成的主要工作及质量，存在的问题和拟解决的方法：指导情况□指导教师坚持每周指导，认真负责，要求严格□指导教师指导不够，要求欠严格学生签名年月日指导教师填写对学生完成任务情况的评价□按计划完成预定的工作内容完成质量：□好□一般□差□未按计划完成预定的工作内容，主要原因：指导情况□坚持每周指导，学生积极寻求和接受指导□学生寻求和接受指导主动性不够-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究教师签名年月日院（系）中期检查领导小组填写对学生学习的评价□按计划完成预定的工作内容完成质量：□好□一般□差□未按计划完成预定的工作内容对指导教师工作的评价□坚持每周指导，认真负责，要求严格，指导记录填写详实、规范□坚持每周指导，认真负责，指导记录填写不详实、欠规范□未坚持每周指导整改意见检查小组负责人(签字)年月日毕业设计（论文）指导教师成绩评审表评分项目分值得分评价内涵工作表现20%01学习态度6遵守各项纪律，工作刻苦努力，具有良好的科学工作态度。02科学实践、调研7通过实验、试验、查阅文献、深入生产实践等渠道获取与毕业设计有关的材料。03课题工作量7按期圆满完成规定的任务，工作量饱满。能力水平45%04综合运用知识的能力15能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题，能正确处理实验数据，能对课题进行理论分析，得出有价值的结论。05应用文献的能力5能独立查阅相关文献和从事其他调研；能提出并较好地论述课题的实施方案；有收集、加工各种信息及获取新知识的能力。06实验（设计）能力15能正确设计实验方案，独立进行装置安装、调试、操作等实验工作，数据正确、可靠。07计算机应用能力5能运用计算机进行资料搜集、加工、处理和辅助设计等。08对实验结果的分析能力（或综合分析能力、技术经济分析能力）5具有较强的数据收集、分析、处理、综合的能力。成果质量35%9插图（或图纸）质量、篇幅5符合本专业规定要求。10论文（或设计说明书）撰写水平10综述简练完整，有见解；立论正确，论述充分，结论严谨合理；实验正确，分析处理科学。-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究11论文（或设计）的实用性与科学性5具有科学性，有一定的实用价值。12论文（或设计）规范化程度5文字通顺，技术用语准确，符号统一，编号齐全，图表完备、整洁、正确；用语格式、图表、数据、各种资料的运用及引用都要规范化。13创新10对前人工作有改进或突破，或有独特见解。是否达到答辩要求成绩评阅人评语评阅人（签名）：　　　年　月　日毕业论文（设计）评阅人成绩评审表评分项目分值得分评价内涵工作表现20%01学习态度6遵守各项纪律，工作刻苦努力，具有良好的科学工作态度。02科学实践、调研7通过实验、试验、查阅文献、深入生产实践等渠道获取与毕业设计有关的材料。03课题工作量7按期圆满完成规定的任务，工作量饱满。能力水平45%04综合运用知识的能力15能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题，能正确处理实验数据，能对课题进行理论分析，得出有价值的结论。05应用文献的能力5能独立查阅相关文献和从事其他调研；能提出并较好地论述课题的实施方案；有收集、加工各种信息及获取新知识的能力。06实验（设计）能力15能正确设计实验方案，独立进行装置安装、调试、操作等实验工作，数据正确、可靠。07计算机应用能力5能运用计算机进行资料搜集、加工、处理和辅助设计等。08对实验结果的分析能力（或综合分析能力、技术经济分析能力）5具有较强的数据收集、分析、处理、综合的能力。成果质量35%9插图（或图纸）质量、篇幅5符合本专业规定要求。10论文（或设计说明书）撰写水平10综述简练完整，有见解；立论正确，论述充分，结论严谨合理；实验正确，分析处理科学。-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究11论文（或设计）的实用性与科学性5具有科学性，有一定的实用价值。12论文（或设计）规范化程度5文字通顺，技术用语准确，符号统一，编号齐全，图表完备、整洁、正确；用语格式、图表、数据、各种资料的运用及引用都要规范化。13创新10对前人工作有改进或突破，或有独特见解。是否达到答辩要求成绩评阅人评语评阅人（签名）：　　　年　月　日毕业论文（设计）评阅人成绩评审表评分项目分值得分评价内涵工作表现20%01学习态度6遵守各项纪律，工作刻苦努力，具有良好的科学工作态度。02科学实践、调研7通过实验、试验、查阅文献、深入生产实践等渠道获取与毕业设计有关的材料。03课题工作量7按期圆满完成规定的任务，工作量饱满。能力水平45%04综合运用知识的能力15能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题，能正确处理实验数据，能对课题进行理论分析，得出有价值的结论。05应用文献的能力5能独立查阅相关文献和从事其他调研；能提出并较好地论述课题的实施方案；有收集、加工各种信息及获取新知识的能力。06实验（设计）能力15能正确设计实验方案，独立进行装置安装、调试、操作等实验工作，数据正确、可靠。07计算机应用能力5能运用计算机进行资料搜集、加工、处理和辅助设计等。08对实验结果的分析能力（或综合分析能力、技术经济分析能力）5具有较强的数据收集、分析、处理、综合的能力。成果质量35%9插图（或图纸）质量、篇幅5符合本专业规定要求。10论文（或设计说明书）撰写水平10综述简练完整，有见解；立论正确，论述充分，结论严谨合理；实验正确，分析处理科学。-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究11论文（或设计）的实用性与科学性5具有科学性，有一定的实用价值。12论文（或设计）规范化程度5文字通顺，技术用语准确，符号统一，编号齐全，图表完备、整洁、正确；用语格式、图表、数据、各种资料的运用及引用都要规范化。13创新10对前人工作有改进或突破，或有独特见解。是否达到答辩要求成绩评阅人评语评阅人（签名）：　　　年　月　日毕业论文（设计）答辩申请表学生姓名　学号专业　论文（设计）题目　　□设计□论文申请理由申请人（签名）：年月日-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究指导教师意见指导教师（签名）：年月日教研室意见负责人（签名）：年月日说明：此表打印后用黑色或蓝色钢笔（或签字笔）手工填写。专科毕业设计（论文）答辩记录表（由记录人使用）答辩小组名单姓名性别职称职务其他-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究答辩记录：记录人（签字）：年月日专科毕业设计（论文）答辩成绩评审表（答辩小组用）评分项目分值得分评价内涵01答辩准备5准备充分02陈述表达10思路清晰；语言表达准确，概念清楚，论点正确；-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究03选题5符合本学科的发展和培养目标，体现学科、专业特点和教学计划中对能力知识结构的基本要求，达到毕业设计（论文）综合训练的目的。04设计（论文）思路10分析归纳合理，方案论证充分，实验方法科学。05主要完成情况30圆满完成规定任务，工作量饱满，难度较大，具备综合运用所学知识和技能，有分析、解决实际问题的能力，论文（设计）有应用价值。06回答专家提问20回答问题有理论根据，基本概念清楚，主要问题回答准确、深入，有逻辑性。07论文书写质量5条理清楚，文理通顺，用语符合技术规范；图表完备、整洁、正确，书写格式规范08文献查阅5合理使用各种检索工具，能独立检索文献资料。09创新10对前人工作有改进或突破，或有独特见解，有一定的应用价值。成绩答辩小组评语组长(签字)：年　　月　　日专科毕业设计（论文）成绩评定表（答辩委员会用）-14-\n经管学院99级工业工程李宾基于“FIDIC施工合同条件”的索赔研究题目名称姓名学号专业评分项目评定成绩各项成绩所占比例实际得分指导教师评分30%评阅人评分评阅人130%评阅人2答辩小组评分40%成绩等级结论是否同意毕业设计（论文）通过□同意□不同意（□重新修改□重新答辩）院（系）答辩委员会主任签字：年月日院（系）公章：说明：1.毕业设计（论文）的成绩应由指导教师、评阅人、答辩小组三部分的评分组成。2.成绩折算标准：优→>=90分、良→>=80分、中→>=70分、及格→>=60分、不及格→<60分。-14-