广西德胜工程造价咨询有限公司 79页

港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）广西德胜工程造价咨询有限公司GUANGXIDESHENGGONGCHENGZAOJIAZIXUNYOUXIANGONGSI竞争性谈判采购文件项目名称：港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目项目编号：DS09J2-20160266采购单位：防城港市港口区林业局采购代理机构：广西德胜工程造价咨询有限公司2016年8月70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）广西德胜工程造价咨询有限公司港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目(DS09J2-20160266)竞争性谈判公告广西德胜工程造价咨询有限公司受防城港市港口区林业局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：一、竞标项目名称及内容：工程名称：港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目项目编号：DS09J2-20160266建设规模：绿化面积52.14亩，绿化树木4831株。资金来源：财政资金。建设地点：防城港市港口区公车镇、光坡镇、企沙镇。竞标范围：港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目等，详见工程量清单及图纸。施工工期：造林期为30个日历天，苗木养护期为2年。质量要求：合格。采购上限控制价：人民币壹佰壹拾柒万肆仟叁佰伍拾叁元壹角整（￥1,174,353.10）二、竞标人资格：1.本项目要求竞标人国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，具备建设行政主管部门颁发的城市园林绿化工程施工叁级以上（含叁级）承包资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。3.本项目不接受联合体竞标。三、竞标截止时间：2016年8月XX日9时30分。四、截标地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼）。五、购买竞争性谈判采购文件时间、地点、发售：时间：2016年8月XX日至2016年8月XX日止，(上午8:00～12:00；下午15：00～18:00；双休日和法定节假日不办理业务）。地点：防城港市公共资源交易中心（地点：防城港市迎宾路红树林大厦东塔七楼707室）。竞争性谈判采购文件售价：每本250元（不含其它资料费），竞争性谈判采购文件售后不退，本项目不接受邮购。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）六、购买竞争性谈判采购文件所需提交材料：由法定代表人或拟派驻本项目的项目负责人携带本人身份证及以下资料报名：企业营业执照副本原件、企业组织机构代码证副本原件（三证合一，不用提供）、企业资质证书副本原件、企业税务登记证副本原件（三证合一，不用提供）、企业安全生产许可证副本原件、拟派项目负责人注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）原件、授权委托书（如委托）、拟派项目负责人2016年2月至2016年7月缴纳养老保险的有关证明（如为新办企业，按实际缴纳期限计算）、专职安全员安全生产考核合格证（C证）原件、四大管理人员（安全员、施工员、材料员、质检员）有效的身份证及岗位证原件、竞争性谈判文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的竞标单位法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录查询函原件，上述所有资料（原件）须提供复印件一份并加盖单位公章。报名资料及原件通过核查后方可购买竞争性谈判采购文件。七、竞标保证金：12000元竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以转账、电汇、汇票等非现金形式交至以下账户：开户名称：防城港市公共资源交易中心开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行银行帐号：945002010013388892财务部联系电话：0770-6126181八、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gkqzfcg.gov.cn（防城港市港口区政府采购网）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）。九、业务咨询：采购单位联系人：林培霖；联系电话：0770-2862106采购代理机构联系人：龙德胜、杨宇虹；联系电话：0770-2885698传真：0770-2885698地址:广西德胜工程造价咨询有限公司防城港分公司(地址：防城港市港口区西湾广场越秀小区B35号)十、政府采购监管管理部门：防城港市港口区政府采购管理办公室，联系电话：0770-6106116采购单位：防城港市港口区林业局采购代理机构：广西德胜工程造价咨询有限公司2016年8月XX日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）目录第一章竞标须知6竞标须知前附表61、工程说明82、资金情况83、竞标费用94、竞争性谈判竞争性谈判采购文件的组成95、竞争性谈判采购文件的解释96、竞争性谈判采购文件的修改107、竞标报价及控制价108、竞标文件的语言139、竞标文件的组成1310、竞标有效期1411、竞标保证金1512、竞标预备1613、竞标文件的份数和签署1614、竞标截止期1615、竞标文件的密封、装订、标志与提交1716、竞标文件的修改与撤回1817、开标1818、评标内容的保密2019、竞标文件计算错误的修正2020、资格审查2121、竞标文件的符合性鉴定2122、评标细则2123．成交公告2224．成交通知书2225、合同协议书的签署2226、履约保证金2327.采购代理服务费2370\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）28、解释权2329、有关事宜23第二章合同格式24三、通用条款45第三章图纸46第四章技术规范47第五章工程量清单报价说明48第六章竞标文件格式49一、资格审查部分二、商务标三、技术标第七章评标细则及评分办法7370\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第一章竞标须知竞标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目21.1建设地点防城港市港口区公车镇、光坡镇、企沙镇。31.1设计单位港口区中林达森林资源资产管理服务有限公司林业调查规划设计队41.1建设规模绿化面积52.14亩，绿化树木4831株。51.1质量标准合格。61.1竞标范围详见工程量清单及图纸。71.1工期要求造林期为30个日历天，苗木养护期为2年。81.3竞标人资格要求1.本项目要求竞标人国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，具备建设行政主管部门颁发的城市园林绿化工程施工叁级以上（含叁级）承包资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。3.本项目不接受联合体竞标。97.1报价方式工程量清单报价。1010.1竞标有效期60日历天（从竞标截止之日算起）。1111竞标保证金1.人民币：壹万贰仟元整（￥12,000.00）。竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金从基本帐户以电汇或转账交至防城港市公共资源交易中心如下账户：开户名称：防城港市公共资源交易中心开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行银行帐号：945002010013388892财务部电话：0770-6126181（竞标人持银行转账单原件和加盖公章的复印件至防城港市公共资源交易中心财务部开具保证金收据，收据在保证金退还后自动失效）1213.1竞标文件份数正本：壹份，副本：肆份。1314.1竞标文件提交地点及截止时间收件人：广西德胜工程造价咨询有限公司地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔6楼）时间：2016年8月XX日9时30分。1420资格审查方式资格后审。1522评标办法最低评标价法。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）1626履约保证金履约保证金:按中标金额的2%计收，由成交供应商在签订合同前足额缴入防城港市港口区政府采购管理办公室账户，联系电话：0770-6106116。账户如下：开户名称：防城港市港口区政府采购管理办公室开户银行：中国银行防城港市云南路支行银行帐号：619757494449履约保证金的退还:合同履行完毕（验收合格）后，在防城港市港口区政府采购管理办公室收到中标供应商提交的书面申请退付材料（详见附表二）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人和防城港市港口区政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由中标供应商自负。1727代理服务费代理服务费按发改价格[2011]534号、桂价费[2011]55号收取，由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。详见本文件附表一。18联系人采购人联系人：林培霖电话：0770-2862106采购代理机构联系人：龙德胜、杨宇虹电话：0770-288569819解释本采购文件的解释权属于采购单位及政府采购代理机构。本项目招标控制价（人民币）:壹佰壹拾柒万肆仟叁佰伍拾叁元壹角整（￥1,174,353.10）(含建安劳保费)。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）1.工程说明1.1工程综合说明：见“竞标须知前附表”。1.2上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规和规章，现通过竞争性谈判采购方式来择优选定施工单位。1.3本项目资质要求：1.3.1竞标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.3.1.1.本项目要求竞标人国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，具备建设行政主管部门颁发的城市园林绿化工程施工叁级以上（含叁级）承包资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；1.3.1.2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。1.3.2竞标人须知前附表规定不接受联合体竞标。1.3.3竞标人不得存在下列情形之一：(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3）为本标段的监理人；(4）为本标段的代建人；(5）为本标段提供采购代理服务的；(6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；(7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；(8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；(9）被责令停业的；(10）被暂停或取消投标资格的；(11）财产被接管或冻结的；(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；(13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的。参加同一标段投标或者未划分标段的同一标段项目投标的。2.资金情况2.1资金来源：财政资金。2.2资金到位及落实情况：已落实。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）3.竞标费用竞标人应承担其编制竞标文件与提交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。4.竞争性谈判采购文件的组成4.1本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第6条和第12条发出的补充通知和补遗文件。竞争性谈判采购文件包括下列内容：第一章竞标须知第二章合同格式第三章图纸第四章技术规范第五章工程量清单报价说明第六章竞标文件格式第七章评标细则4.2竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同格式、技术规范及图纸。如果竞标人编制的竞标文件，实质上不响应竞争性谈判采购文件要求，其竞标文件将被采购单位拒绝。5.竞争性谈判采购文件的解释5.1竞标人在获取竞争性谈判采购文件后，要认真审核竞争性谈判采购文件，如发现其中有误或要求不合理的，必须在竞标截止时间二日前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出并要求澄清。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。5.2采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）6.竞争性谈判采购文件的修改6.1采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件截止时间1天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人。6.2补充通知将作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。6.3请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询。该澄清答复（或补充通知）不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。6.4如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。7.竞标报价及控制价7.1本工程竞标报价采用工程量清单报价。7.1.1本工程采用单价合同。7.1.2竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价及综合单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在填报综合单价时应充分考虑各种风险因素和自己的承受能力。7.1.3本项目采用固定综合单价包干方式，因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行。（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由建设单位将预算清单及变更的相关资料送港口区财政局（投资评审中心）审核，经人民政府审定后，按竞标时成交价与采购控制价的统一下调比例调整确定价格。（4）新增项目在原合同金额10%以上（含10%）的，须报防城港市港口区人民政府批准或另行组织采购。本工程最终结算价以审计部门审定为准。7.1.470\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）竞标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：（1）有工程数量的项目应报单价和合价；（2）无工程数量的项目不报价；（3）除非采购单位对竞争性谈判采购文件予以修改，竞标人应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购单位将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到支付与结算。7.1.5采购代理机构所提供的工程量清单,应认为已包括完成本采购工程范围的所有项目。承包人完成清单项目所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标人应计入相关项目的单价中。7.1.6承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。7.1.7竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。7.1.8发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含但不限于以下费用：（1）有关土石方挖、填、弃（含超运）等一切作业的费用；（2）取、弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用；（3）土石方作业的其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素；（4）土石方单价按市场报价。土石方单价以综合单价包干，运距由竞标人按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距和土方类别进行费用签证。7.1.9承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）7.1.10工程量清单中涉及混凝土的细目，竞标人应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。7.1.11竞标人在进行工程量清单报价时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。评标时，如竞标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供的无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过本工程竞标报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作废标处理。竞标人在竞标函中以文字表示的竞标报价与工程量清单总造价不一致时，应详细说明原因及下浮系数。7.1.12为防止竞标人出现严重不平衡报价，本工程对工程量清单带*号的项目（工程量清单中带*号的项目单价将随工程量清单一起发出）实行最高限价，即竞标人竞标文件中相应带*号的项目单价如超出经公布采购控制价中的相应带*号的项目单价，则作废标处理。7.1.13因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。7.1.14竞标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由竞标人自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在竞标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。7.1.15竞标人应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由竞标人自行承担。7.2计算依据：7.2.1本工程量清单套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）及《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。7.2.2计价定额：2010年版《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》及现行的相关计价文件规定等。7.2.3材料价格：按《防城港市建设工程造价信息》2015年第11期信息价计取，不足部分参照南宁同期发布的材料信息价和市场综合询价。7.2.4《关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知》（桂建标【2015】5号）7.2.5竞标报价中包含所有费用70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）7.2.6竞标人工程量清单中原有项目的工程量结算无论增减多少，均按原单价支付，承包人必须按发包人的指令完成施工，不得以任何理由拒绝，否则视为违约，竞标人必须在报价中考虑由工程量变化带来的风险。7.2.7本工程的竞标报价不准使用报价调整函、竞标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效竞标处理。但作最终竞标报价时可采用总价报价或下浮比例报价方式，竣工结算时按审计部门审定的结算价再乘以下浮比例即为竣工决算价。7.2.8本项目采用多次报价（最多三次）方式，作最终报价时谈判小组将书面告知各竞标人。7.3工程采购控制价7.3.1本工程竞标上限控制价为（人民币）：壹佰壹拾柒万肆仟叁佰伍拾叁元壹角整（￥1,174,353.10）(含建安劳保费)。。7.4竞标货币竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。7.5竞标报价中不含预留金。8．竞标文件的语言竞标文件及竞标人与采购代理机构之间与竞标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。9．竞标文件的组成9.1竞标文件由竞标人资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。9.2资格审查部分主要包括下列内容：[下述资料属复印件的必须加盖单位公章，其中注明“必须提供”的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格]（1）诚信声明；（必须提供）（2）竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件(要求清晰反映包含本项目采购工程的经营范围)（必须提供）（3）有效的组织机构代码证书复印件；（必须提供，三证合一除外）（4）有效的税务登记证副本复印件；（必须提供，三证合一除外）70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（5）有效的企业资质证书复印件（必须提供）（6）拟派项目负责人有效的建造师注册证及安全考核合格证书复印件（必须提供）（7）法定代表人完整有效的身份证复印件；（必须提供）（8）授权委托书原件及委托代理人完整有效的身份证复印件；（如委托必须提供）（9）竞标保证金收据复印件；（必须提供）（10）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）（11）项目负责人2016年2月-2016年7月份缴纳养老保险的有关证明（如为新办企业，按实际缴纳期限计算）；（必须提供）（12）竞争性谈判文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函原件；（必须提供）（13）农民工工资保证金承诺证明；（必须提供）（14）其他需要提供的证明材料。9.3商务部分主要包括下列内容：（1）竞标函；（2）竞标函附录；（3）竞标报价表；（4）工程量清单报价文件；（5）供货清单。9.4技术部分主要包括下列内容：9.4.1施工组织设计（1）拟投入的主要施工机械设备表；（2）劳动力计划表；（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图；（4）施工总平面图；（5）临时用地表。9.4.2项目管理机构配备情况（1）项目管理机构配备情况表；（2）项目管理机构配备情况辅助说明资料。9.5根据有关规定，竞标人在竞标时必须在竞标文件中承诺，在发出成交通知书之日起七个工作日内足额将农民工工资保证金转入防城港市港口区住房和城乡建设局农民工工资保证金专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由防城港市港口区住房和城乡建设局从其农民工工资保证金中先予划支。如竞标人的竞标文件中没有提交上述承诺的，视为无效竞标文件，取消其竞标资格。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）9.5.1农民工工资保证金缴纳标准:按成交金额的2%缴纳,最高不超过80万元。缴纳后，须将缴纳证明单据（银行转账单）复印件（加盖公章）一份送防城港市港口区政府采购管理办公室备案。9.5.2竞标人成交后7个工作日内，农民工工资保证金具体按广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知【桂劳社发[2009]50号】相关规定执行，并足额交纳到指定的账户。9.6竞标人应按照采购代理机构提供的竞标文件格式和顺序，另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标文件必须编制目录及页码，且目录与页码应保持一致，否则由此可能造成的一切后果由竞标人自行承担10．竞标有效期10.1竞标文件在本须知前附表规定的竞标截止日期之后的60天（日历天）内有效。10.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求，竞标人须以书面形式予以答复。竞标人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知的第11条的规定仍然适用。11．竞标保证金11.1竞标人应按竞标须知前附表的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。11.2竞标保证金必须从竞标人的基本账户汇至防城港市公共资源交易中心账户,请竞标人于竞标截止时间前到防城港市公共资源交易中心开据竞标保证金收据(防城港市公共资源交易中心开据竞标保证金收据以保证金到账时间为准)。11.3对于未能按要求提交竞标保证金的竞标，采购代理机构将视为不响应竞争性谈判采购文件要求而拒绝。11.4未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退回（无息）。11.5成交人竞标保证金，将在采购代理机构收到成交人支付履约保证金证明复印件（以防城港市港口区政府采购管理办公室的履约保证金收据为凭证）和成交人与采购人签订的采购合同副本1份后5个工作日之内予以退还，不计利息。11.6如竞标人有下列情况之一的，将被没收竞标保证金：11.6.1竞标人在竞标有效期内撤回其竞标文件的；11.6.270\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）成交人未能在法规规定期限内签署合同协议或未按竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金的；11.6.3竞标人拒绝按须知第19条规定修正报价的。12.竞标预备12.1踏勘现场12.1.1竞标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制竞标文件和签署合同所需的资料。如竞标须知前附表规定有组织踏勘现场的，采购单位应按竞标须知前附表规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。踏勘现场所发生的费用由竞标人自己承担。12.1.2采购单位向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购单位现有的能使竞标人利用的资料。采购单位对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。12.1.3除采购单位原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。12.2竞标答疑12.2.1竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件后二天内，以书面形式送达采购代理机构。如果竞标人在规定的时间内提出的问题在采购补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监管部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。12.2.2竞标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人。由于竞标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列竞争性谈判采购文件的修改，由采购代理机构按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。13.竞标文件的份数和签署13.1竞标人按竞标须知前附表的规定，编制竞标文件“正本”和竞标文件“副本”份数，并明确标明“竞标文件正本”和“竞标文件副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。13.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，竞标文件副本也可以使用正本的复印件。竞标文件正本与副本均须由竞标人按采购文件要求在相关位置加盖竞标人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签字。13.370\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的或者是竞标人造成的必须修改的错误。但修改处应由竞标文件签字人签字证明或加盖竞标人公章，否则修改无效。14.竞标截止期14.1竞标截止时间：见竞标须知前附表。14.2采购代理机构可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购单位与竞标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。15.竞标文件的密封、装订、标志与提交15.1竞标文件装订要求：资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订，竞标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件。15.2竞标文件资格审查部分、商务部分、技术部分应分别密封在竞标文件袋中，并注明“竞标文件资格审查部分”“竞标文件商务部分”、“竞标文件技术部分”字样(正本壹份，副本肆份)，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），外层包装袋及封口处须加盖竞标人单位公章或由竞标人法定代表人或委托代理人签字。（如投多个标段时，每个标段须单独密封）。15.3在内层和外层竞标文件袋上均应注明：（1）工程项目编号：；（2）工程项目名称：；（3）标段（如有多个标段时）：；（4）竞标人名称：；（5）竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：；（6）年月日北京时间时分开标，此时间以前不得开封。15.4如果竞标文件没有按上述规定密封、装订并加写标志，采购代理机构将拒绝接收其竞标文件。已经接收的竞标文件并不应视其为密封完整性完全符合采购文件要求。15.5所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处须加盖竞标人公章或由竞标人法定代表人或委托代理人签字。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）15.6在竞标须知前附表规定的竞标截止时间前，竞标人将竞标文件送到竞标须知前附表规定的地点，由采购代理机构的工作人员签收。凡逾期送达的竞标文件将被作为无效的竞标文件予以拒收。16.竞标文件的修改与撤回16.1竞标人在竞标截止时间之前，可以对已提交的竞标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；竞标时间截止后，竞标人不得撤回、修改竞标文件。修改后重新递交的竞标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。16.2竞标人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标记和递交（在内封包上标明“修改”字样）。17.开标17.l采购代理机构将于前附表第13项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人必须持证件（法定代表人须携带法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件和竞标保证金收据原件出席；委托代理人须携带本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章和竞标保证金收据原件有效证明)签名报到。17.2开标会议在采购单位代表及监督管理部门监督人员现场监督下，由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提交了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予启封。17.3开标会议程序（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；（3）介绍参加开标会议的人员名单（包括竞标人代表、采购单位代表、监管部门监督人员和采购代理机构工作人员）；（4）宣布开标纪律；（5）采购人代表和监督部门监督人员一同检验参加开标会各竞标人的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件（法定代表人须携带法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件和保证金收据原件出席；委托代理人须携带本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章和保证金收据原件有效证明出席），资格证件不齐的竞标文件不予启封；70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（6）当众宣布核查结果；（7）由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；(8)宣读谈判和评标期间的有关事项；(9)宣布开标会议结束。17.4谈判：①出席评审竞标文件的有关专家为谈判小组成员。竞标人的竞标文件及所有应答文件须经谈判小组成员和监督人员同时验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封。采购代理机构和采购人代表一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判条件书有关规定，是否完整，文件签署是否正确。②谈判时，竞标人的法人代表或委托代理人参加谈判。③谈判小组通过对各竞标人的竞标文件进行审查后，列出与各竞标人谈判的提纲，依次与竞标人进行谈判。谈判小组对竞标人提出疑问，谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。竞标人须做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。④谈判小组将根据竞标人的竞标文件、谈判应答文件尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标人询问，必要时要求竞标人对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。⑤重新谈判：双方对修改后的应答文件进行谈判。如需要该程序可循环，直至达成谈判结果。⑥谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的竞标人在规定时间内进行最终报价。17.5谈判原则17.5.1竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的委托代理人必须持证件（法定代表人身份证或授权委托书及委托代理人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人不在规定时间内参加谈判的，或不在规定时间内对谈判内容进行应答的，视为无效竞标。17.5.2谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。17.5.3谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）17.5.4谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。谈判报价后各单项报价均等于原报价与调整率（调整率=谈判后总报价/原总报价）的乘积，而保持原报价内容不变。17.5.5谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确以书面形式告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。17.5.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。17.5.7谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。18.评标内容的保密18.1开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。18.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购单位和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其竞标资格。19.竞标文件计算错误的修正19.1谈判小组将对确定为实质上响应采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：19.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；19.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；19.1.3当分项乘积累计得出的总价与标出的总价不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总价；19.1.4竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。19.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，在竞标人确认后，调整或修正后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受调整或修正后的报价，则其竞标文件将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收，该拒绝行为不影响评标工作。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）20.资格审查20.1本工程采用竞争性谈判采购方式进行采购，参加本次竞标的竞标人通过资格后审方式获得竞标资格。资格审查内容为本须知第9.2条款所列内容，资格审查资料有任何一项不合格者则其资格审查视为不通过。21.竞标文件的符合性鉴定21.1对竞标文件进行符合性鉴定。竞标文件应实质上响应采购文件的要求，应与采购文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应采购文件要求的竞标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标文件。21．2竞标文件出现下列情况之一视为无效或作废标处理：21.2.1竞标文件有关内容未按本须知第13条规定加盖竞标人印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；21.2.2未按采购文件要求加盖竞标人单位法人公章的；21.2.3未按采购文件规定的格式填写或字迹模糊、辩认不清的；21.2.4竞标文件内容不真实的；21.2.5竞标文件未实质上响应采购文件的要求的；21.3.6无安全生产许可证或安全生产许可证不符合要求的；21.2.7竞标人不按要求交纳竞标保证金的；21.2．8竞标人不按要求对农民工工资保证金的交纳与使用承诺的或承诺不符合要求的；21.2.9未按本须知第9条要求提交材料的；21.2.10无建筑工程安全防护、文明施工措施方案承诺书的；21.2.11安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费及临时设施费四项费用未按桂建质[2015]16号文规定报价的；21.2.12资格审查部分没有逐页加盖法人公章的或资格审查不通过的；21.2.13商务部分中的工程量清单竞标总价（封面）没有造价人员签字并盖执业专用章的；21.2.14竞标报价超过公布的采购上限控制价的；21.2.15最终竞标报价高于或等于竞标文件的竞标初始报价（即第一次报价）的；21.2.16作废的清单项目达3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过本工程竞标报价的2%（含本数）的；21.2.17不按暂定价或暂定金额报价的；21.2.18竞标函中的报价与工程量清单汇总表不一致的；21.2.19谈判小组审定为存在严重不平衡的报价的；70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）21.2.20不符合相关法律、法规或采购文件规定的其他实质性要求和条件的。21.3当实质性响应采购文件的竞标人不足三家时，本项目将作废标处理，由采购人重新组织采购22.评标细则详见第七章评分细则23．成交公告23．1采购代理机构在评标工作完成后两个工作日内将评标结果送采购单位确认后，成交结果将在竞争公告发布媒体上公告,公告期：一个工作日。23．2竞标人如对评标结果有异议，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。23．3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。24．成交通知书24．1采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出书面成交通知书。24．2成交通知书应注明成交金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。24．3成交通知书为合同的组成部分。25.合同协议书的签署25.1成交人应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购单位代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购单位可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织采购。25.2合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由采购单位负责。25.3财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）25.4如果竞标人不按本须知第25.1条的规定执行，采购单位将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金上缴同级财政国库。25.5由于成交人放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购单位选择第二成交候选人或重新采购导致成交金额高于违约成交人的成交价），所超出违约成交人的成交价部分由违约成交人承担赔偿责任并上缴同级财政国库。若成交人拒绝交纳赔偿金，除按相关法规追收赔偿金外，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动。26.履约保证金26.1在收到成交通知书后，成交人必须在10个工作日内向防城港市港口区政府采购管理办公室交纳履约保证金，履约保证金金额为成交价款的2%，否则采购单位将取消其成交资格。26.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。26.3履约保证金将于工程竣工验收合格后由防城港市港口区政府采购管理办公室收到成交人提交的书面申请退付材料（详见附表二）后15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。26.4在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知防城港市港口区政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交人自负。27.采购代理服务费27.1采购代理服务费：见竞标须知前附表。由成交人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构付清采购代理服务费，否则，将视之为违约，取消该成交决定并没收成交人提交的参加本次竞标的全部竞标保证金。28.解释权本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权为采购人或采购代理机构。29.谈判过程的监控70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）29.1本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，并邀请防城港市港口区财政局及相关监督部门的监督人员进行现场监督，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。30.纪律和监督30.1对采购人的纪律要求采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。30.2对竞标人的纪律要求竞标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向竞标人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。30.3对谈判小组成员的纪律要求谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第七章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。30.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。31.有关事宜31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：采购代理机构：广西德胜工程造价咨询有限公司地址：广西德胜工程造价咨询有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区B35号）联系人：龙德胜、杨宇虹；联系电话：0770-2885698传真：0770-2885698开户名称：广西德胜工程造价咨询有限公司防城港分公司开户银行：广西北部湾银行防城港支行。银行帐号：80006076549999970\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第二章合同格式工程施工合同项目编号：发包人：承包人：70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）一、协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑规模：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。四、质量标准工程质量标准：。五、合同价款金额(人民币大写)：元（￥：）。六、项目经理承包人项目经理：。七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1．本合同协议书；2．成交通知书；3．竞标文件及其附件；4．本合同专用条款；5．本合同通用条款；6．标准、规范及有关技术文件；7．图纸；8．工程量清单；9．采购文件(含补充通知和答疑)；70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）10．廉政责任书；11．履约保证金缴纳证明；12．农民工工资保证金缴纳证明。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。八、本协议书中有关词语含义与采购文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效合同订立时间：年月日。合同订立地点：广西壮族自治区防城港市。本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。本合同一式份，正本两份、副本份。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）二、专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：(l)本合同协议书；(2)成交通知书；(3)竞标文件及其附件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)采购文件；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。2．语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，无其它语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等（本条款应于签订合同时由甲乙双方协商后写明具体标准、规范的名称及编号）。发包人提供标准、规范的时间：无。国内没有相应标准、规范时的约定：无。3．图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定五天后提供一式二份图纸。发包人对图纸的保密要求：无。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务4．工程师4.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。需要取得发包人批准才能行使的职权：接本工程的监理合同中的有关条款。4.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：包发人委派的职权范围。4.6不实行监理的，工程师的职权：无。5．项目负责人70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）5.1姓名：职务：6．发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前七天。*(2)将施工所需的水、电和电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。*(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：采购时已提供，由承包人现场勘测，费用自理。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人负责办理。(6)水准点与座标控制点交验要求：于开工前三日内现场交验，双方做好签认工作。(7)图纸会审和设计交底时间：于开工前七天。*(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由发包人协调，相应费用由承包人承担。(9)双方约定发包人应做的其他工作：无。6.2发包人委托承包人办理的工作：。7．承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：待定。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月二十五日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。*(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应免费向发包人提供办公室和休息房各一问，每间约十三平方米。*(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第9.1（6）条执行。*(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。*(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，，其责任和费用均由承包人承担。(9)双方约定承包人应做的其他工作：1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。3)承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。4)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）5)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。7)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。三、施工组织设计和工期8．进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：于开工前七日内。工程师确认的时间：收到后五日内予以批复。8.2群体工程中有关进度计划的要求：。9．工期延误9.1对以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延，按通用条款第十三条执行。9.1.1双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。9.2非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款的万分之四)，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)，其极限为合同价的5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿款或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。9.3因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。9.4承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。四、质量与验收10．工程质量10.1发包人对工程质量的要求：合格。10.2双方对工程质量有争议时，由防城港市港口区建设工程质量安全监督站仲裁。11．隐蔽工程和中间验收11.1双方约定中间验收部位：待定。*11.2工程隐蔽或中间验收前十二小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述程序重新验收。*11.3工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作(不得以任何理由改期)，如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场或到现场后不签证(有非承包方人员证明)，承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。六、合同价款与支付12．合同价款及调整70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）*12.1本合同价款采用固定综合单价合同的方式确定。风险范围以外合同价款调整方法：（一）因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以按照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由建设单位将采购控制价及变更的相关资料送港口区财政局（投资评审中心）审核，经港口区人民政府审定后,按投标时中标价与采购控制价的统一下调比例调整确定价格；（4）新增项目超过原合同金额10%以上（含10%）的部分，或单项工程增加达100万元以上的，须另行重新组织采购或报港口区人民政府批准。（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准，按文件规定执行。本工程最终结算价以审计部门审定为准，送审的工程竣工结（决）算审减幅度大于8%的，由承包人承担的审减审计费用。13．工程量确认：13.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月二十五日前。13.1.1工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。13.2除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。13.3计量方法1．本工程采用工程量清单计价，计价和工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）及《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。13.4计量单位除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。*14．工程款(进度款)支付14.1工程款付款方式：工程竣工后，由发包人支付工程款至工程总造价的80%，在工程验收达到质量要求，结算经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的95％(含已支付的)，余下结算总额的5%作为工程质量保修金（无息），在工程质量保修期满后支付完毕。工程款支付方式：银行转账。七、材料设备供应15．承包人采购材料设备15.1承包人采购材料设备的约定：本工程由承包人自行采购的工程材料和设备(政府集中采购的除外)，采购前须征得发包人或其授权人认可同意。主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提前准备合格的材料样品送发包人选定。八、工程变更16．工程设计变更*16.1.1设计变更和工程签证，按政策规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的，按特事特办原则予以办理。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）*16.1.2工程设计变更和签证工程发生后十个工作日内，由建设单位将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送同级财政部门备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。*16.1.3建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位或财政部门投资评审中心与施工单位共同商定并签字确认。*16.1.4建设单位在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成的损失，相应等额扣除建设单位项目管理费或其他财政拨款。*16.1.5承包人应当在合同规定的调整情况发生后十四天内，将调整原因，调整金额以书面形式通知发包人，发包人按第16.1.1、16.1.2、16.1.3、16.1.4条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60％的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由审计部门等有关单位最终审定。16.1.6当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。*17变更价款的确定按专用条款第二十三条执行。九、竣工验收与结算17．竣工验收*17．1承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后五天(工程造价在500万元以下含500万元)、十天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、十五天(工程造价在1000万元以上)，提供竣工图的数量分别为二套、四套、六套。18中间交工工程的范围和竣工时间：*19．竣工结算发包人竣工结算报告审查时间工程竣工结算报告金额发包人审查时间1500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天2500万元一2000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天32000万元一5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天45000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；其余按通用条款第33.1、33.5、33.6条执行。十、违约、索赔和争议20．违约20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：*本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。*本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。双方约定的发包人其他违约责任：。20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：*20.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费，其限额为中标价的5％。延误天数按本专用条款第9.3条计算。*20.2.2承包人未按本合同通用条款第15.1条内容完成：承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则，发包人有权扣罚该分项工程10％的工程款作为处罚。双方约定的承包人其他违约责任：。20.2.3承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。2)承包人违反第38.1条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。20.2.4承包人在保修期内拒绝按通用条款第34.1条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。20.2.5承包人违约有以下情况之一者，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包入从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格(本工程施工)，竣工验收后十五天内可以申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。1)承包人必须按照投标文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。承包人未经发包人批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准为：项目负责人1.5万元／人·次(人民币，下同)；总工程师1万元／人·次；专业工程师0.5万元／人·次。2)发包人有权检查承包人的人员到岗情况，如发现未经发包人同意或正当理由，项目负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1万元／人·次；未经发包人同意，技术负责人(总工程师)擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.8万元／人·次；未经发包人同意专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.5万元／人·次。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）3)未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，视为承包人违约，发包人有权处违约金为履约保证金金额的10％一50％(视情节严重而定)。20.2.6承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。21．争议21.1因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采用第2种方式解决：（一）提交防城港仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其他22．工程分包22.1本工程不允许分包。22.2承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金。22.2.1个人承包工程，包括本单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及经营许可资格。没收全部履约保证金。22.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。22.2.3就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。22.2.4承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户)，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5％～20％(视情节严重而定)。23．不可抗力23.1双方关于不可抗力的约定：以有关部门发布的文告或文件为准。24．保险24.1本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：自行负责办理。发包人委托承包人办理的保险事项：无。(2)承包人投保内容：*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。25．担保25.1本工程双方约定担保事项如下：。25.2双方约定的其他担保事项：(1)双方约定的其他担保事项：承包人在中标后七个工作日内，按规定将农民工工资保证金存入指定的账户。(2)履约保证金的退还：在完成工程竣工验收后的二十八日之内，在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。(3)农民工工资保证金的退还：工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。26．合同份数26.1双方约定合同正副本份数：两份正本，捌份副本。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）27．补充条款27.1承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。27.1.1合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。27.1.2主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。27.1．5所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。27.1.6承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。27.2工程款的使用27.2.1本工程资金属地方财政、业主贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。27.2.2承包人(项目部)账户必须在业主指定的银行开户，否则业主将不支付任何工程款。27.2.3承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚(等额)款、没收履约保证金、终止合同等。27.2.4承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上，壹拾万元以下者，须附购货发票或购(订)货合同、协议。27.2.5对外支付额≥10万元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给予受理。27.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。27.4本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费元。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》(桂建质安[2015]16号号文)要求执行。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（m2）结构层数跨度(m)设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件3：工程质量保修书（绿化工程）发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；2．道路工程为年（建议路基、路面、桥面为2年）；3．排水（雨水）工程为年（建议道路工程中的排水工程为3年）；4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；5.地下防水工程为年（建议为5年）；6．其他附属工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4廉政合同廉政合同70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8.本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）法定代表人或其授权的代理人：法定代表人或其授权的代理人：（职务）（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：附件5安全生产合同70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）法定代表人或法定代表人或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（签字）（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件6项目负责人委托书（承包人全称）（合同工程名称）项目负责人委任书致：（发包人全称）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。承包人：（盖单位章）法定代表人：（职务）（姓名）（签字）年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）三、通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF—2013—0201)的通用条款。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第三章图纸（如有，另册发放）70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第四章技术规范工程建设地点的现场条件：一、现场自然条件符合施工要求二、现场施工条件符合施工要求三、本工程采用的技术规范采用建设部现行绿化工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第五章工程量清单报价说明1.本工程采用工程量清单计价，编制依据参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）及《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。计价定额：2010年版《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》及现行的相关计价文件规定等。2．工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。3．工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是采购文件的组成部分，作为投标报价的共同基础。中标后结算支付，以经财政部门投资评审中心审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按中标单位投标所报的工程量清单的单价支付费用。4．工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价，不管投标人今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少，均按包干单价执行。5．对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。对工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。6．所有报价应以人民币表示。7．工程量清单另册发放。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第六章竞标文件格式70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）资格审查部分工程竞标文件（正/副本）项目编号：竞标文件内容:资格审查部分竞标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）目录一、诚信声明；（必须提供）二、竞标人有效的“企业法人营业执照”副本内页复印件(要求清晰反映包含本项目采购工程的经营范围)三、有效的组织机构代码证书复印件；（必须提供，三证合一除外）四、有效的税务登记证副本复印件；（必须提供，三证合一除外）五、有效的企业资质证书复印件（必须提供）六、拟派项目负责人有效的建造师注册证及安全考核合格证书复印件（必须提供）七、法定代表人完整有效的身份证复印件；（必须提供）八、授权委托书原件及委托代理人完整有效的身份证复印件；（如委托必须提供）九、竞标保证金收据复印件；（必须提供）十、安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）十一、项目负责人2016年2月-2016年7月份缴纳养老保险的有关证明（如为新办企业，按实际缴纳期限计算）；（必须提供）十二、竞争性谈判文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函原件（必须提供）十三、农民工工资保证金承诺证明（必须提供）十四、其他需要提供的证明材料。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）诚信声明本人（法定代表人姓名、身份证号码）郑重声明，本企业参加工程投标活动提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的和有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并意愿对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。（公章）法定代表人：（签字）年月日二、企业营业执照副本复印件三、企业组织机构代码证书复印件四、企业税务登记证副本复印件；五、企业有效的企业资质证书复印件六、拟派项目负责人有效的建造师注册证及安全考核合格证书复印件七、企业法定代表人完整有效的身份证复印件；70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）八、授权委托书及代理人完整有效的身份证复印件（委托代理必须提供）授权委托书（格式）本授权委托书声明：我(姓名)系(竞标人名称)的法定代表人，现授权(姓名)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加代理的的竞标活动，委托代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。代理人(签字)：性别：年龄：单位：部门：职务：身份证号码：竞标人：(盖章)法定代表人(签字或盖章)：日期：年月日委托代理人完整有效的身份证复印件70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）九、竞标保证金收据的复印件（加盖公章）70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）十、安全防护、文明施工措施方案的承诺书致（采购人名称）：根据桂建质安[2015]16号号文件规定，我方在此向采购人承诺：1、我方参与竞标的（工程名称）项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2015]16号号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。2、如我方在承包的（工程名称）项目中出现未按桂建质安[2015]16号号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。竞标人：（竞标人名称）（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件：广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容类别项目名称具体内容文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。现场围挡（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；（2）围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施畅通；（3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾清运施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。宣传栏、环保及不扰民措施宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求；施工现场临时用电配电线路（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。(3)对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。接地保护装置施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。现场变配电装置总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。安全施工楼层、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）临边洞口交叉高处作业防护通道口防护设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏，18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。基坑、卸料平台防护设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。安全防护用品安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。其他机械设备防护中小型机械防护设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台。垂直运输设备防护（1）垂直运输设备检测、检验。（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。专家论证审查危险性较大工程专家论证审查。应急救援预案救援器材准备及演练等。非正常情况施工其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。十一、项目负责人2016年2月-2016年7月份缴纳养老保险老保险的有关证明（如为新办企业，按实际缴纳期限计算）。十二、竞争性谈判文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函原件（必须提供）十三、农民工工资保证金承诺证明（格式自拟，必须提供）十四、其他需要提供的证明材料。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）商务部分工程竞标文件（正/副本）项目编号：投标文件内容:商务部分竞标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）目录一、竞标函；二、竞标函附录；三、竞标报价表；四、工程量清单报价文件；五、供货清单（格式由竞标人自拟）。一、70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）竞标函致：（采购单位名称）1.根据你方项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方愿以人民币（大写）元（￥）的竞标报价，按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到等级。2.我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。5.如果我方成交,我方将按照竞争性谈判采购文件规定提交履约保证金作为履约担保。6.我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的“竞标须知”中第十条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8.我方将与本竞标函一起，提交元人民币作为竞标担保。竞标人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：_____年____月____日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）二、竞标函附录序号项目内容合同条款竞标响应1竞标保证金竞标须知第11.12履约保证金竞标须知第27.13竞标有效期竞标须知第10.14施工工期竞标须知前附表第7项5误期赔偿金额专用条款20.2.16误期赔偿金额限额专用条款20.2.2竞标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）三、竞标报价表工程规模：币种：人民币总报价（一）＋（二）（万元）（一）（万元）（二）（万元）总报价包括安全防护、文明施工措施费1.安全施工增加费（万元）2.文明施工增加费（万元）3.环境保护费（万元）4.临时设施费（万元）小计（万元）主要材料用量竞标人盖章：法定代表人或其委托代理人：（签字、盖章）日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）四、工程量清单报价有关资料竞标报价说明1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）及《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的格式制作并签字盖章。2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。3.措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。4.其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。5.本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。投标人必须按采购人提供的工程量清单填报，否则，由此造成的一切后果由投标人承担。6.本报价的币种为人民币。7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）技术部分工程竞标文件（正/副本）项目编号：竞标文件内容:技术部分竞标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）目录一、施工组织设计二、项目管理机构配备情况70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）一、施工组织设计1.竞标人应编制完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。2.施工组织设计除采用文字表述外须附下列图表，图表及格式要求附后。2.1拟投入的主要施工机械设备表；（表9.1）2.2劳动力计划表；2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图；（表9.3）2.4临时用地表。（1）拟投入的主要施工机械设备表{采购工程项目名称}工程表9.1序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图表9.31.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）二、项目管理机构配备（1）拟投入的主要劳动力情况表{采购项目名称}工程表9.6单位：人职务姓名职称执业或职业资格证明承担完工工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（2）项目负责人简历表（采购项目名称）表9.7姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目负责人年限已完工工程项目情况建设单位项目名称规模开、竣工日期已完工工程工程质量上述填报内容与实际相符，否则愿按有关规定接受处理。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（3）项目技术负责人简历表（采购项目名称）表9．8姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在施工和已完工程项目情况建设单位项目名称规模开、竣工日期在建或已完工工程质量上述填报内容与实际入驻相符，否则愿按有关规定接受处理。70\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（1）主要竣工工程情况表建设单位项目名称规模开、竣工日期合同价款注：请在开标时携带合同原件备核79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）（５）辅助说明资料（采购项目名称）注：1.辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及竞标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由竞标人自行设计。2.项目管理班子配备情况辅助说明资料，可另附（与本竞标文件一起装订）。79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）第七章评标细则及评分办法79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）评标细则及评分办法一、评标原则(一)评委组成：本工程项目的谈判小组成员分别由从政府采购评审专家库随机抽取的专家共三人以上（含三人）单数组成。(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评定依据进行评审。根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作(三)评标方法：最低评标价法二、评标方法本项目采用最低评标价法确定成交人。(一)谈判小组对竞标文件进行资格及符合性审查，对实质上不响应竞争性谈判文件的竞标文件予以拒绝。(二)谈判小组对通过资格及符合性审查的竞标文件的技术标进行评审。评委将对各竞标人技术标的内容的完整性、合理性、可行性进行综合评分，技术标综合评分不合格【即低于60分（不含60分）或评审项目中有一项及以上的得分为零的，评审细则详见附件】的竞标文件将被拒绝。(三)竞标人的最终竞标报价不得高于工程竞标控制价，凡高于工程竞标控制价的最终竞标报价作废标处理。谈判小组认为竞标人以低于成本报价或者竞标人最终竞标报价（或某些分项报价）明显不平衡、不合理的，有可能影响质量和不能诚信履约的，应再要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该竞标人的竞标资格，作废标处理。(四)对通过资格及符合性审查、技术标合格、最终竞标报价合理的竞标文件，谈判小组应当按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。三、成交候选人推荐原则（1）谈判小组应当从通过资格及符合性审查、技术标合格、最终竞标报价合理的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。（2）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。（3）排名第一的中标候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。（4）第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附件：技术标合格评审标准序号评审项目得分上限1总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）（满分10分）①优(6.1－10分)：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。②良(3.1－6分)：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。③中(0.1－3分)：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体：施工段划分较合理，符合规范要求。④差(0分)：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。2施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（满分15分）①优(10.1－15分)：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。②良(5.1－10分)：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。③中(0.1－5分)：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。④差(0分)：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行。3劳动力和材料投入计划及其保证措施（满分12分）①优(8.1－12分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，调配投入计划合理、准确。②良(4.1－8分)：投入计划与进度计划呼应，满足施工要求。③中(0.1－4分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，调配投入计划基本合理。④差(0分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求。4机械设备投入计划及检测设备（满分10分）①优(6.1－10分)：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，采用较先进机械设备。②良(3.1－6分)：投入计划与进度计划呼应，满足施工要求。③中(0.1－3分)：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求。④差(0分)：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工要求。5施工平面布置和临时设施布置（满分12分）①优(8.1－12分)：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。②良(4.1－8分)：总体布置有针对性、合理，满足施工需要，符合安全、文明生产要求。③中(0.1－4分)：总体布置基本合理，基本满足施工需要。④差(0分)：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。6关键施工技术、工艺及工程项目的重点、难点和解决方案（满分10分）①优(6.1-10分)：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）②良(3.1－6分)：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。③中(0.1－3分)：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。④差(0分)：对项目关键技术表述不清，对重点、难点有一定的建议，解决方案不可行。7安全文明施工措施（满分8分）①优(5.1－8分)：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。②良(2.1－5分)：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。③中(0.1—2分)：有基本合理的措施，采用规范正确。④差(0分)：安全文明措施不得力，采用规范不正确。8质量保证与承诺（满分13分）①优(9.1－13分)：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，高于采购文件的质量要求及施工验收规范要求。②良(5.1－9分)：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足采购文件的质量要求。③中(0.1－5分)：具体措施可行，满足采购文件的质量要求。④差(0分)：措施不可行。9项目班子的配备（满分10分）①项目负责人为一级建造师（市政公用工程专业）得2.5分，二级建造师（市政公用工程专业）得1.5分；技术负责人为高级工程师的得2.5分，技术负责人为工程师的得1.5分（满分5分）。（注：以竞标文件中所提供的人员资格证书复印件为准）。②项目负责人在近三年内完成类似园林绿化工程项目的得2分（以中标通知书、合同协议书为准）（满分2分）。③项目班子人员齐备,搭配合理,能完全满足施工需要的得3分；项目班子人员基本齐备,搭配基本合理,基本满足施工需要的得1分；项目班子人员不齐备,搭配不合理,不能满足施工需要得0分（满分3分）。注：竞标人必须提供证明材料复印件并加盖公章，若竞标人提供虚假证件的，做无效投标处理。（原件备查）总计100分注意：竞标人的技术标有以下情况之一的，为不合格的技术标，被谈判小组认定为不合格的技术标,其技术总得分按零分计分。①技术标的总分低于60分的。②评审项目中有一项及以上的得分为零的。（注：如采购人要求增加业绩评审项目，则不能以业绩评审项目为零分为由判定为技术标不合格）79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附表一：采购代理服务收费标准(费   率)             服务类型    成交金额（万元）货物采购服务采购工程采购100以下1.5％1.5％1.0％100—5001.1％0.8％0.7％500—10000.8％0.45％0.55％1000—50000.5％0.25％0.35％5000—100000.25％0.1％0.2％10000——500000.05％0.05％0.05％50000--1000000.035％0.035％0.035％100000——5000000.008%0.008%0.008%注：   1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为1000万元，计算采购代理服务费额如下：   100万元×1.0％＝1.0万元   （500－100）万元×0.7％＝2.8万元   （1000－500）万元×0.55％＝2.75万元      合计收费＝1.0＋2.8＋2.75＝6.55(万元)79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）签章页采购单位：（盖章）法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）年月日采购代理机构：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）年月日79\n港口区（公车、光坡、企沙）2015年村屯绿化项目（DS09J2-20160266）附表二：政府采购项目履约保证金退付意见书供应商申请采购编号：项目名称：该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。单位名称：开户银行：账号：联系人及电话：供应商签章：年月日采购单位意见退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额联系人及电话：采购单位盖章：年月日政府采购管理办公室意见此表于年月日收到。出纳：会计：政府采购办负责人审核：分管领导签字：注：中标人凭经采购单位审批的退付意见书到防城港市港口区政府采购管理办公室办理履约保证金退付事宜。79