2008年工程造价管理基础理论与相关法规模拟题 74页

基础知识题精选第一章建设工程造价管理相关法规与制度第一节建设工程造价管理相关法律法规一.单项选择题：1.大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.建设单位B.施工单位C.总承包单位D.监理单位2.建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证C.由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建筑项目3.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是（）。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已符合施工的要求4.某公司拟开发建设星级酒店项目，按照国家有关施工许可证的规定，该公司必须先确定（），放可取得建筑工程施工许可证。A.工程设计企业B.工程监理企业（按照规定改工程应委托监理）C.工程施工企业D.材料供应企业5.某公司拟建设高层写字楼，为取得建筑工程施工许可证，该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当（）。A.满足施工要求B.已按规定通过审查C.符合公司自身要求D.符合设计单位要求6.某市立医院拟新建住院大楼，该医院与2007年3月20日领到施工许可证，根据《建筑法》的规定，该工程应在（）前开工。A.2007年4月20日B.2007年6月20日C.2007年9月20日D.2008年3月20日7.某石油公司拟新建总部办公大楼，该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据《建筑法》的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于（）截止。A.2007年2月14日B.2007年4月14日C.2007年7月14日D.2007年7月15日8.某在建综合市场工程因故于2006年6月5日中止施工，根据《建筑法》的规定，建设单位应当在（）前，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.2006年6月19日B.2006年7月5日C.2006年9月5日D.2006年12月5日9.某城市道路工程因故于2005年8月中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关，2006年11月该工程拟恢复施工，根据《建筑法》的规定，建设单位应当（）。A.报发证机关检验施工许可证B.重新领取施工许可证C.重新办理开工报告D.请发证机关检查施工现场10.某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《建筑法》的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.3C.6D.1211.我国《建筑法》规定的建筑工程发包方式为（）。A.招标发包和邀请发包B.公开招标和直接招标C.招标发包和直接发包D.公开招标和邀请招标12.下列对《建筑法》中关于资质管理规定的理解，表述正确的是（）。A.建筑施工企业不能超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.建筑施工企业可以借用其他施工企业的营业执照，但不能以自己名义承揽工程C.建筑施工企业可以借用其他企业的资质证书，但禁止超越后者资质等级许可的业务范围承揽工程D.建筑施工企业可以允许其他单位使用本企业的资质证书，但不能以企业的名义承揽工程13.甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标，则（）。A.甲、乙双方应签订共同中标协议B.甲、乙双方应共同与招标人签订合同C.甲或乙中一方代表联合体于招标人签订合同D.甲和乙分别与招标人签订合同14.甲、乙两家建筑公司组成了一个联合体投标并中标。甲、乙的共同投标协议约定。如果在施工过程中出现质量问题而遭遇业主索赔，各自承担索赔额的50%.施工中由于乙所用技术不当出现了质量问题而遭到业主20万元的索赔。以下说法不符合法律规定的是（）。A.虽质量事故是乙的技术所致，但联合承包体各方对承包合同的履行承担连带责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔10万元C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任D.若甲先行赔付业主20万元，甲可以向乙追偿10万元15.甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.建设单位认可16.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，则下列表述正确的是（）。A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.分包单位可以不承担法律责任C.总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任17建设单位应该将工程发包给（）单位。A.愿意承包建设B.可以建设完成C.任何D.具有相应资质等级的单位18.实行总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.基础工程B.主体工程C.装饰工程D.安装工程19.甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人。改工程分为桩基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分，甲工程选择了几家符合资质条件的工程公司，经项目业主认可，拟按下列方案之一进行分包。其中建筑法不允许的方案是（）。A.将桩基础工程交给乙基础工程公司承包，自己负责其余部分的施工B.将桩基础和暖通水电工程分别交给乙基础工程公司和丙安装工程公司承包，自己负责主体结构施工C.将桩基础、暖通水电工程和主体结构分别交给乙基础工程公司、丙安装公司和丁公司承包D.将暖通水电工程交给丙安装公司承包，自己负责桩基础工程和主体结构施工20.下列各项，符合《建筑法》中对建设工程监理规定的是（）。\nA.工程监理单位应当接受建设单位委托实施监理B.工程监理人员发现工程施工不符合规定的，不能直接要求施工单位整改C.工程监理人员发现工程施工不符合规定的，有权要求设计单位整改D.工程监理单位可以转让工程监理业务21.某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的（）签订书面委托合同。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设行政主管部门22.在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正23.建筑施工现场的安全由（）负责。A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.监理单位24.施工现场从事危险作业职工的意外伤害保险由（）负责办理，并支付保险费。A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.监理单位25.建筑工程的施工质量主要由（）负责。A.建设单位B.建筑施工单位C.勘察设计单位D.监理单位26.甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则下列说法正确的是（）。A.该高校只可要求甲承担责任B.该高校只可要求乙承担责任C.该高校可以要求甲和乙承担连带责任D.该高校必须要求甲和乙同时承担全部责任27.某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上其合同当事人是（）关系。A.领导与被领导B.管理与被管理C.平等主体D.行政隶属28.《招标投标法》规定的招标方式是（）。A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标29.招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前完成。A.5B.10C.15D.2030.编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日时止，最短不得少于（）日。A.10B.20C.15D.531.根据《招投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.联合投标B.共同投标C.合作投标D.独立投标32.下列选项中，不符合《招投标法》关于联合体各方资格规定的是（）。A.联合体各方均应当承担招标项目的相应能力B.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应的资格条件C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级33.联合体中标的，联合体各方应当（）。A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任C.共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向标人承担责任34.由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照（）单位确定资质等级。A.资质等级较低的B.资质等级较高的C.平均资质等级D.联合体中任意一方35.投标人应当具备（）的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资36.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.在投标截止日期前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件37.我国《招标投标法》规定，开标时间应为（）A.提交投标文件截止时间的同一时间B.提交投标文件截止时间的次日C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间38.我国《招标投标法》规定，开标地点应为（）。A.招标人办公地点B.招标文件中预先确定的地点C.政府指定的地点D.招标代理机构办公地点39.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众拆封、宣读投标文件40.我国《投标招标法》规定，开标应由（）支持。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标人D.中介机构41.我国《招标投标法》规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.中介结构D.招标人42.临时使用土地期限一般不超过（）年。A.0.5B.1C.2D.343.以下建设用地，可以以出让等有偿使用方式取得的是（）。A.国家机关用地和军事用地B.城市基础设施用地和公益事业用地C.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D.房地产开发用地44.保险合同的主体双方是（）。A.投保人和保险人B.保险人和被保险人C.投保人和被保险人D.保险人和保险受益人45.建筑工程一切险和安装工程一切险属于（）保险。A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.强制保险\n46.建筑工程施工人员意外伤害保险属于（）保险。A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.自愿保险47.纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不能超过（）个月。A.2B.2C.3D.448.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令期限缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A.万分之五B.万分之三C.百分之五D.百分之三二、多项选择题：1.我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经（）。A.取得建设工程规划许可证B.确定建筑施工企业C.签订委托监理合同D.办理工程质量、安全监督手续E.建设资金落实2.甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）。A.该改建工程无需领取施工许可证B.应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证D.领取施工许可证前，建设资金必须全部到位E.领取施工许可证前，建设资金已经落实3.从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位，应当在以下方面具备国家规定的资质条件（）。A.注册资本B.技术装备C.历史业绩D.专业技术人员E.年纳税金额4.建设工程的发包方式主要有（）。A.公开发包B.邀请发包C.招标发包D.直接发包E.间接发包5.对于（）建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。A.大型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构特别的6.建筑施工企业有下列（）行为的，与他人签订的建设工程施工合同无效。A.将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D.借用有资质的建筑施工企业名义E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成7.下列做法中不符合我国《建筑法》关于建筑工程发承包规定的有（）。A.发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分分包给几个承包单位B.甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程C.乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给别人D.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位E.丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位8.下列做法中，不符合我国《建筑法》中关于分包工程的规定的做法是（）。A.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给别人B.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人C.某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任9.下列属于违法分包行为的有（）。A.总承包单位将建设工程分包给具备资质的单位B.分包单位将其承包的建设工程再分包C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D.施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人E.施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程10.下列关于建筑工程分包的说法，符合我国《建筑法》规定的是（）。A.主体结构的施工由分包单位完成B.建筑工程总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.分包单位可以将其承包的工程再分包11.工程监理单位应当依照（），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A.法律、法规B.有关技术标准程C.有关设计文件D.建设工程承包合同E.建设工程保险合同12.为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（）。A.工程材料可由建设单位直接采购B.工程裁量可由承包商负责采购，但应到建设单位指定的供应商处采购C.工程材料可由双方认可的供应商供应D.建设单位可以直接为承包商指定生产厂家E.建设单位可以直接为承包商指定品牌13.按照《建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（）书面通知被监理的建筑施工企业，A.监理的内容B.监理规划C.监理的费用D.委托的工程监理单位E.监理权限14.合同的主体，是指合同关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者，包括（）。A.代理人B.被代理人C.自然人D.其他组织E法人15.法人是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备的条件是（）。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.依法纳税D.有自己的名称、组织机构和场所\nE.能独立承担民事责任16.我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。A.公开原则B.公平原则C.平等原则D.自愿原则E.诚实守信原则17.合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.自然人B.法人C.其他组织D.客体E.能独立承担民事责任18.关于投标文件的补充、修改和撤回，以下说法正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改和撤回已经提交的投标文件。B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，可以补充、修改和已经提交的投标文件C.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期至少20日前，可以补充、修改和撤已经提交的投标文件D.投标人在规定时间内补充、修改和撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分E.投标人补充、修改和撤回已经提交投标文件的，其投标保证金没收19.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开B.开标有招标人主持，邀请中标人参加C.在招标文件规定的开标时间前收到的所有的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读D.开标由招标办人员主持，邀请招标人参加E.开标过程应当记录，并存档备查20.《价格法》规定，生产经营者定价的基本依据是（）。A.生产经营成本B.市场供求状况C.国民经营发展D.社会发展状况E.社会承受能力21.我国把土地分为（）。A.农用地B.建设用地C.临时用地D.未利用地E.私有用地22.根据《土地管理法》相关规定，下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有（）。A.三峡水利枢纽工程用地B.北京市民政局用地C.奥运会水立方体育比赛馆D.房地产开发用地E.外商投资项目用地23.国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行（）并给予补偿。A.征收B.征用C.购买D.划拨E.无偿使用24.税率是指应纳税额与计税基数之间的比例关系，是税法结构中的核心部分。我国现行税率有（）。A.比例税B.累进税率C.定额税率D.超额税率E.全额税率参考答案一．单项选择题：1.A2.A3.D4.C5.A6.B7.C8.B9.A10.C11.C12.A13.B14.B15.C16.D17.D18.B19.C20.A21.B22.D23.B24.B25.B26.C27.C28.D29.C30.B31.A32.D33.A34.A35.C36.A37.A38.B39.C40.C41.D42.C43.D44.A45.A46.B47.C48.A二.多项选择题:1.A.B.C.D2.B.E3.A.B.C.D4.C.D5.A.D6.A.B.D7.A.B.C.E8.A.B.D9.B.C.D10.B.C.D11.A.B.C.D12.A.C13.A.D.E14.C.D.E15.A.B.D.E.16.B.C.D.E17.A.B.C.18.A.D19.B.D20.A.B21.A.B.D21.A.B.C22.A.B24.A.B.C第二节建设工程造价管理制度一、单项选择题：1.取得造价工程师职业资格证书的人员，可自执业资格证书签发之日起（）内向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关部门提出注册申请。A.2个月B.1年C.6个月D.2年2.我国造价工程师的初始注册和续期注册的有效期为（）。A.均为3年B.均为4年C.分别为2年和4年D.分别为3年和4年\n3.取得造价工程师职业资格证书的人员，逾期未申请注册的，除提供初始注册要求提供的材料外还应提供（）。A.职业资格证书和身份证复印件B.与聘用单位签订的劳动合同复印件C.工程造价岗位工作证明D.继续教育合格证明4.在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更手续。变更注册后其注册有效期（）。A.3年B.4年C.2年D.延续原注册有效期5.注册造价工程事的执业范围不包括（）。A.工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核B.工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核C.建设项目管理过程中设计方案的优化D.工程经济纠纷案件的审理6.以下不属于注册造价工程师权利的是（）。A.适用注册造价工程师名称B.依法独立执行工程造价业务C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.遵守法律、法规、有关管理规定，恪守执业道德。7.注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求。每一注册有效期各位（）学时。A.30B.40C.20D.608.造价员（）同时受聘于两个或两个以上单位。A.可以B.不得C.经主管部门同意后可以D.经两个单位同意后就可以9.造价员资格证书原则上每（）年检验一次。A.3B.4C.2D.110.造价员每3年参加继续教育的时间原则上不得少于（）学时。A.30B.40C.20D.6011.乙级造价工程咨询企业依法从事工程造价咨询活动，（）A.不受行政区域限制B.只能在本省内从事C.只能在本地区内从事D.可以不受任何限制12.在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价师工程师人数不低于出资人总人数的（）%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。A.30B.40C.20D.6013.甲级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。A.20、10B.16、8C.12、6D.16、614.工程造价咨询业务范围包括（）。A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的审批B.配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C.工程竣工决算报告的审批D.工程造价经济纠纷的仲裁15.工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件，工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖（）。A.执业印章，并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章B.执业印章，并由执业企业咨询业务的总工程师签字加盖个人印章C.合同专用章，并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章D.合同专用章，并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章16.未取得工程造价咨询资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（）。A.出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚B.出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚C.出具的工程造价成果文件有效，但有关部门给予处罚D.出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚17.工程造价咨询企业的分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（）负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。A.设立该分支机构的工程造价企业B.该工程造价咨询企业的分支机构C.设立该分支机构的工程造价咨询企业负责人D.该工程造价咨询企业的分支机构负责人18.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当自承接业务之日起（）日内到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.30B.40C.20D.6019.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务，应当到（）所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.工程造价咨询企业注册B.建设工程C.工程造价咨询企业分支机构注册D.合同签订二、多项选择题：1.造价工程师执业资格可以通过以下（）渠道取得。\nA.执业资格统一考试B.资格认定C.资格互认D.造价员转评E.职称互认2.关于乙级工程造价咨询企业的业务承担，以下说法正确的是（）。A.只能在本省、自治区、直辖市承担业务B.可以从事工程造价在5000万元以下的各类工程建设项目C.不受行政区域限制D.任意规模工程建设项目E.在其资质等级许可的范围内承接工程造价咨询活动3.关于工程造价咨询企业的分支机构，以下说法正确的是（）。A.可以跨省区承担业务B.可以以自己的名义承接工程造价咨询业务C.可以以自己的名义订立工程造价咨询合同D.可以以自己的名义出具工程造价成果文件E.工程造价咨询企业设立分支机构的，应当到分支机构工商注册所在地省级政府建设主管部门备案4.造价工程师有下列（）情形的不予注册。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.未达到造价工程师继续教育合格标准的C.前一个注册期内工作业绩达不到规定标准D.未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的E.被吊销注册证书，自被处罚决定之日起已满5年的5.注册造价工程师的执业范围包括（）。A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批B.工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核C.设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定E.工程保险理赔的核查6.注册造价工程师享有下列（）权利。A.使用注册造价工程师名称B.依法独立执行工程造价业务C.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人的注册证书和执业印章E.保证执业活动成果的质量7.《全国建设工程造价员资格证书》原则上每3年检验一次，由各管理机构和各专业委员会负责具体实施，验证的主要内容为（）A.从事工程造价工作的业绩B.继续教育情况C.职业道德等D.从业技能E.身体素质8.工程造价咨询企业设立分支结构的，应持以下（）等材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.分支机构营业执照复印件B.工程造价咨询企业资质证书原件C.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书的复印件D.分支机构固定办工场所的租赁合同或产权证明参考答案一.单项选择题：1.B2.B3.D4.D5.D6.D7.D8.B9.A10.A11.A12.D13.A14.B15.A16.A17.A18.A19.B二、多项选这题：1.A.B.C2.B.C.E3.A.E4.A.B.C.D5.B.C.D.E6.A.B.C.D7.A.B.C8.A.C.D第二章建设工程项目管理第一节建设工程项目管理概述一.单项选择题：1.建设程序，是指（）在整个建设过程中，各项工作（）的先后顺序。A.建设项目可能遵循B.建设工程必须遵循C.建设项目必须遵循D.建设项目可能遵循2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。A.分部工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程3.作为建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是（）。A.分部工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程\n4.一座大型食品加工厂属于（）。A.单项工程B.建设工程C.建设项目D.单位工程5.一栋教学办公楼属于（）。A.单项工程B.分部工程C.建设工程D.单位工程6.某中学实验楼的土建工程属于（）。A.单项工程B.单位工程C.建设工程D.分项工程7.某大型商场的桩基础属于（）。A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.单位工程8.不属于按建设项目性质的分类是（）。A.扩建项目B.在建项目C.改建项目D.迁建项目9.基本建设项目按投资规模分类的是（）。A.筹建项目B.在建项目C.大型项目D.投产项目10.不属于按建设项目的投资效益分类的是（）。A.竞争性项目B.基础性项目C.公益性项目D.生产性项目11.以下按照投资作用进行建设项目分类的是（）。A.生产型建设项目和非生产型建设项目B.限额以上和限额以下项目C.政府投资项目和非政府投资项目D.竞争性项目，基础性项目和公益性项目12.具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指（）。A.建设项目B.单位工程C.分项工程D.单项工程13.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，将建成可以独立发挥生产或效益的工程是指（）。A.建设工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程14.以下关于项目建议书的说法中，不正确的是（）。A.项目建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但并不表明项目非上不可B.经过批准的项目建议书是项目的最终决策C.企业不需要编制项目建议书而可直接编制可行性研究报告D.项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，供国家选择并确定是否进行下一步工作15.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制16.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制17.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上或者其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%18.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，建设单位因当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托（），进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.质量监督站B.专业设计院C.监理机构D.图纸审查机构19.建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括（）。A.征地、拆迁、场地平整以及基坑开挖工作B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作C.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商D.准备必要的施工图纸20.建设项目在开工建设之前完成工程建设准备工作并具备开工条件后，由（）负责及时办理工程质量监督手续和施工许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位21.工程竣工验收的准备应由（）负责。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位22.关于竣工图的绘制，一般规定：不管在施工单位过程中图纸有无变更、最终是否需要重新绘制，但必须由（）负责在原施工图或重新绘制的工程图上加盖“竣工图”标志。才能作为竣工图。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位\n23.《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部78号令）规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建筑主管部门备案。A.5B.10C.15D.2024.项目后评价的基本方法是（）。A.对比法B.分析法C.统计法D.总结评价法25.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.控制项目采购B.控制项目目标C.控制项目风险D.控制项目信息26.在项目组织方面，业主变自行管理模式为委托项目管理模式。由项目管理咨询公司作为业主代表或业主延伸根据其自身资质、人才、和经验，以系统和组织运作的手段和方法对项目进行管理，体现了建设项目管理的（）发展趋势。A.集成化B.国际化C.信息化D.规范化27.在建设工程项目的决策和实施过程中，由于各阶段的任务和实施主体不同，构成了不同类型的项目管理。（）是全过程的项目管理，包括项目决策与实施阶段的各个环节。A.业主方项目管理B.工程总承包方项目管理C.设计方项目管理D.施工方项目管理28.某项目实施主体的项目管理不仅仅局限于项目勘察设计阶段，而且延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段。该项目实施主体是（）。A.业主方B.工程总承包方C.设计方D.施工方29.造价控制、进度控制、质量控制之间是（）。A.相互矛盾的关系B.相互统一的关系C.相互对立统一的关系D.相互独立的关系30.建设工程项目三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。下列选项中，能说明这一点的选项是（）。A.为了提高质量，就需要增加投资、延长工期B.增加投资导致延长工期，最终质量下降C.适当提高质量标准，尽管会增加投资，但能使工期缩短D.科学地安排进度计划，可以大大缩短工期、提高质量、不会造成投资增加二、多项选择题1.建设工程项目是指为完成依法立项的（）等各类工程进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程。A.新建B.扩建C.改建D.营运E.维修2.建设工程项目按照由整体到局部，由大到小，可以划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.子项工程3.以下属于建设准备阶段的工作有（）。A.通过招标选择施工单位B.准备必要的施工图纸C.招收、培训生产人员D.落实生产原材料供应E.征地、拆迁4.以下属于建设项目的是（）。A.某一办公楼的土建工程B.某一化工厂C.某一大型体育馆D.教学楼的安装工程E.某教学楼装修工程5.以下（）项目属于单项工程。A.纺织厂织布车间B.某一中型规模的火车站C.某一住宅楼D.某一大型医院E.某一学校6.以下属于单位工程的是（）。A.教学楼的主体工程B.办公楼的土建工程C.住宅楼±0.000以下的工程D.汽车组装车间的工艺设备安装工程E.某教学楼的桩基工程7.以下属于一个分部工程的是（）。A.写字楼的地基基础工程B.教学楼的混凝土楼板工程C.图书馆的主体结构工程D.综合楼的钢筋工程E.某教学楼屋面工程8.建设项目按照项目的投资作用分类有（）。A.在建项目B.非生产性建设工程项目C.筹建项目D.投产项目E.生产性建设工程项目9.建设项目按照性质不同的分类有（）。A.新建项目B.扩建项目C.筹建项目D.迁建项目E.非生产性项目\n10.建设工程项目按项目的投资来源划分可分为（）。A.政府投资项目B.非政府投资项目C.生产性项目D.非生产性项目E.竞争性项目11.工程项目建设程序是指工程项目从策划开始经过评估、决策、（）的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。A.设计B.施工C.竣工验收D.投入生产和交付使用E.运营12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，非政府投资项目实行（）。A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制E.审核制13.重大项目和技术复杂项目，工程设计工作一般划分为（）。A.扩大初步设计阶段B.方案设计阶段C.初步设计阶段D.施工图设计阶段E.技术初步阶段14.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构，进行（）等内容的审查。A.结构安全B.强制性标准C.规范执行情况D.环境保护E.劳动卫生15.工程项目经批准新开工建设，项目即进入安装阶段，以下（）可能作为项目新开工日期。A.工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期B.不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期C.需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期D.分期建设的项目分别按各期工程开工的日期计算E.如果工程地质勘察、平整场地工作在先，则将其开始的日期作为正式开工日期16.竣工验收准备工作的主要内容包括（）。A.整理技术资料B.绘制竣工图C.编制竣工决算D.办理工程结算E.支付工程款17.关于绘制竣工图，以下规定正确的有（）。A.凡按图施工没有变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后即可B.凡有重大改变的如设计原因造成的，由设计单位负责绘制，施工单位负责加盖“竣工图”标志C.凡有重大改变的，如施工原因造成的，由施工单位负责绘制，并加盖“竣工图”标志D.凡有重大改变的，由于其他原因的，由业主负责绘制，施工单位负责加盖“竣工图”标志E.仅有一般性设计变更，可不重新绘制，由施工单位负责加盖“竣工图”标志后即作为竣工图18.在项目后评价的实际工作中，往往从以下（）方面对建设工程项目进行后评价。A.效益后评价B.过程后评价C.结果后评价D.财务后评价E.合同后评价19.项目管理知识体系包括9个知识领域，其中项目成本管理是指为确保项目在批准的预算范围内完成所需的各个过程，成本管理中其中属于成本控制的工作包括（）。A.成本计划B.计划预控C.成本预测D.过程控制E.纠偏控制20.施工方项目管理的目标体系包括项目施工质量、成本、工期以及（）。A.安全和现场标准化B.环境保护C.技术D.合同E.组织21.下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的是（）。A.业主方项目管理是全过程的项目管理B.项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理C.工程总承包的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理D.设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段E.设计方的项目管理管理应该实施项目施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标体系22.下列关于建设工程项目管理任务的论述中，正确的是（）。A.从某种意义上讲，项目的实施工程就是合同订立和履行的过程B.组织协调是实现项目目标不可少的方法和手段C.目标控制的措施包括组织、技术、经济、合同等措施D.信息管理是项目目标控制的基础E.为了加快项目进度，环保措施可以列入后期工程实施参考答案一、单项选择题：1.C2.D3.B4.C5.A6.B7.C8.B9.C10.D11.A12.B13.C14.B15.A16.C17.B18.D19.A20.A21.A22.B23.C24.A25.B26.A27.A28.C29.C30.A二、多项选择题：\n1.A.B.C2.A.B.C.D3.A.B.E4.B.C5.A.C6.B.D7.A.C.E8.B.E9.A.B.D10.A.B11.A.B.C.D12.B.C13.C.D.E.14.A.B.C15.A.B.C.D16.A.B.C17.A.B.C.D18.A.B19.B.D.E20.A.B21.A.B.D22.A.B.C.D第二节建设项目工程管理一、单项选择题：1.通过预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以保证计划目标的实现，这是指项目的（）。A.前馈控制B.反馈控制C.主动控制D.被动控制2.以下措施中属于主动控制措施的是（）。A.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理C.建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正D.制定必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况3.从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控制方式是指项目的（）。A.前馈控制B.过程控制C.主动控制D.被动控制4.在建设项目目标的控制过程中，管理人员要对经常出现的各种设计变更和其他工程变更方案进行技术经济分析，以力求减少对计划目标实现的影响。以上措施属于建设项目目标的（）措施。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施5.在建设项目目标控制中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施6.下列关于工程项目控制方法的表述中正确的是（）。A.直方图是一种用来寻找影响工程造价因素的有效工具B.通过因果分析图，可以发现工程项目中造价失控的主要问题C.S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度D.控制图法和直方图法分别属于造价控制的静态和动态分析方法7.常用的项目目标控制方法中，既可用于工程项目进度控制，也有助于工程成本的控制和资源的优化配置的项目目标控制方法是（）。A.控制图法B.网络计划图C.排列图法D.直方图法8.下列项目质量控制的方法中，典型的动态分析方法是（）。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法9.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要坏节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算-成本分析-成本考核B.成本分析-成本考核-成本核算C.成本考核-成本核算-成本分析D.成本分析-成本核算-成本考核10.成本计划的编制基础是（）。A.成本控制B.成本核算C.成本分析D.成本预测11.在工程合同与实际施工成本、工程款支付比例比较时，成本的计划值是（）。A.施工预算B.工程合同价C.实施施工成本D.工程款支付12.作为建设项目目标成本的一种表达形式，承包企业及其项目经理部以货币形式编制项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案属于建设工程项目成本管理内容中的（）。A.成本分析B.成本计划C.成本考核D.成本预测13.根据全过程成本管理的原则，贯穿于项目建设的各个阶段，作为项目成本管理的核心内容，同时也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂，最基础的建设工程项目成本管理内容的是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析二、多项选择题：1.建设工程目标控制由于控制方式和方法的不同，控制可分为多种类型。归纳起来，控制主要分为（）。A.主动控制B.被动控制C.事先控制D.事后控制E.事中控制2.以下措施中是属于主动控制措施的是（）。A.制订必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况B.制订计划应有适当的松弛度，即“计划应留有余地”C.加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息D.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施\nE.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理3.建设工程项目目标控制的主要措施由（）。A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施E.环境措施4.下列属于项目目标动态控制纠纷措施中的组织措施的是（）。A.调整项目组织结构B.调整进度管理的方法和手段C.调整项目管理班子人员D.落实加快工程施工进度所需的资金E.改进施工方法5.下列属于项目目标动态控制的纠偏措施中技术措施的是（）。A.调整设计B.改进施工方法C.调整任务分工D.调整工作流程组织E.改变施工机具6.可用于综合控制工程造价和工程进度的项目目标控制的主要方法有（）。A.S曲线法B.香蕉曲线法C.排列图法D.直方图法E.控制图法7.常用的项目目标控制方法中，可用于工程项目质量目标控制的方法有（）。A.网络计划法B.因果分析图法C.排列图法D.直方图法E.控制图法8.项目成本分析的基本方法包括（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.网络计划法E.比率法9.以下关于建设工程项目成本管理说法中，正确的是（）。A.成本计划是开展成本控制和核算的基础B.成本核算是对成本计划是否实现的最后检查C.成本分析是成本考核的依据D.成本预测是成本计划的编制基础E.成本控制是成本计划的基础参考答案一、单项选这题：1.C2.D3.D4.A5.D6.C7.B8.D9.A10.D11.B12.B13.B二、多项选择题：1.A.B2.A.B.C3.A.B.C.D.4.A.C5.A.B.E6.A.B7.B.C.D.E.8.A.B.C.E.9.A.B.C.D第三节建设工程项目风险管理一、单项选择题：1.建设工程项目风险是指在项目决策和实施工程中，造成实际结果与逾期目标的差异性及其发生的概率。项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性。这里的工程项目风险是指（）。A.结果的不可预见性B.发生不可避免性C.损失的不确定性D.收益的不确定性2.把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险的（）来分类的。A.来源B.涉及的当事人C.可否管理D.影响范围3.工程承发包市场风险属于（）。A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.法律风险4.下列不属于自然风险的是（）。A.异常恶劣的雨、雪、冰冻天气B.未能预测到的特殊地质条件C.恶劣的施工现场条件等D.环境保护法规的限制5.下列风险管理程序顺序正确的是（）。A.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控B.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控C.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施D.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施6.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别的最主要成果是（）。A.风险事件发生的概率B.风险清单C.风险事故引发后果的严重程度D.风险等级7.以下不属于工程项目风险应对策略的是（）。\nA.应急计划B.风险自留C.风险控制D.风险转移8.下列应对风险措施中属于风险回避的措施是（）。A.业主选择放弃该项目B.业主选择签订总价合同C.承包商选择签订专业分包合同D.要求对方提供第三方担保9.风险事件发生概率很大且后果损失也很大的项目，应该采用的应对策略为（）。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移10.风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类，下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是指（）。A.业主通过合同条款转移B.承包商通过项目分包C.实施第三方担保D.业主放弃项目11.当有些风险必然出现、必须直接面对，而以本身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择风险应对策略为（）。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移12.总承包商将自己不擅长施工的某分部工程进行分包属于（）的风险应策略。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移13.既不改变项目风险的客观性质，即不改变项目风险发生的概率，也不改变项目风险潜在损失的严重性的建设工程项目风险应对策略的是（）。A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移14.关于风险转移，以下说法错误的是（）。A.适当、合理的风险转移是合法的、正当的，是一种高水平管理的体现B.非保险转移又称合同转移，保险转移通常直接称为工程保险C.如果风险管理人员水平高，保险可转移工程项目的所有风险D.对于工程项目风险，应将保险转移与风险回避、损失控制和风险自留结合起来运用二、多项选择题：1.项目风险的差异性包括（）。A.结果的不可预见性B.发生不可避免性C.损失的不确定性D.收益的不确定性E.预防的不可能性2.建设工程项目风险按风险影响范围划分，可分为（）。A.局部风险B.总体风险C.人为风险D.经济风险E.自然风险3.建设工程项目风险按照风险涉及的当事人划分，包括（）。A.业主的风险B.承包商的风险C.社会风险D.政府风险E.法律风险4.建设工程项目风险的经济风险有（）。A.工程物资采购市场变化B.金融风险C.社会风气D.造价管理政策法规变化E.非典病毒5.建设工程项风险的应对策略包括（）。A.风险识别B.风险自留C.风险控制D风险转移E.风险回避6.承包商通常到的风险有（）。A.决策错误风险B.缔约和履约风险C.责任风险D..确定性风险E.招标风险7.建设项目风险最常见的非保险转移有（）。A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人B.承包商进行项目分包C.业主付款担保D.承包商履约担保E.工程保险8.常用的项目分析与评估方法主要有（）。A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.计划评审技术法D.敏感性分析法E.专家访谈法参考答案一、单项选择题：1.C2.A3.C4.D5.A6.B7.A8.A9.A10.D11.D12.D13.B14.C二、多项选择题：1.C.D2.A.B3.A.B4.A.B\n5.B.C.D.E6.A.B.C7.A.B.C.D.8.A.B.C.D第一节合同概述一、单项选择题：1.当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以（）名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.合同签订人2.合同订立过程必须经过的程序是（）。A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证3.下列表述中错误的是（）。A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销4.以下关于要约的说法中，正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要约生效C.招标文件到达时要约生效D.投标文件发出时要约生效5.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是（）。A.招标是要约，投标是承诺B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺D.开标是要约，中标通知书是承诺6.下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指（）时生效。A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加条款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张10.关于承诺的生效，以下无效的是（）。A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺B受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对11.合同成立的时间为（）。A.要约生效的时间B.承诺发出时的时间C.要约邀请生效的时间D.承诺达到的时间12.合同成立的地点为（）。A.要约生效的地点B.承诺发出的地点C.要约邀请生效的地点D.承诺生效的地点13.关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效14.合同成立的判断依据是（）是否生效。A.要约B.承诺C.要约邀请D.投标书15.以下不属于无代理权行为的是（）。A.没有代理权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止16.无代理权人代订的合同，未经代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由（）承担。A.行为人B.被代理人C.代理人D.相对人17.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布合同无效C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同\n18.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行19.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务的，则（）。A.债务人应当向债权人承担违约责任B.第三人应当向债权人承担违约责任C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D.债权人选择确定承担违约责任的主体21.债权人转让权利的应当（）。A.使债务人的抗辩能力只能针对债权人B.与债务人协商C.通知债务人D.只转让主权利，不转让从权利22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（）主张。A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人23.债权人转让债务应当（）。A.通知债权人B.经债权人同意C.只转让主债务，不转让从债务D.必须进行批准、登记24.合同标的物提存后，债权人领取存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是（）年。A.1B.2C.5D.2025.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费的所有权归（）。A.债务人B.慈善机构C.国家D.提存机构26.根据《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为（）。A.留置B.保全C.质押D.提存27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任的规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A.5B.6C.7D.828.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用（）条款。A.违约金B.定金C.违约金或者定金D.违约金和定金29.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此款纠纷解决的方式是（）。A.和解B.调节C.诉讼D.诉讼与调解相结合31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。A.该协议是无效的B.该协议具有强制约力C.张某可以起诉D.人民法院不予受理32.合同双方发生争议后，最好的解决方式是（）A.双方协商和解B.请第三人进行调解C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院起诉33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，（）。A.可以依法撤销裁决B.另一方可向仲裁机构申请强制执行C.可以提起诉讼D.另一方可向人民法院申请强制执行34.根据《仲裁法》，下列说法不正确的是（）。A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定35.下列关于仲裁机构的说法中，正确是（）。\nA.由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B.裁决作出后，一方当事人不服从可以再申请其他仲裁机构裁决C.裁决作出后，一方当事人不服从可以向人民法院起诉D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方丙地企业，监理方事丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（）。A.甲地B.乙地C.丙地D.丁地37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是（）A.合同争议的当事人不愿意和解、调节的B.经过和解、调节未能解决合同争议的C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的二、多项选择题：1.有些合同在要约之前还会有要约邀请，以下属于要约邀请的有（）。A.拍卖公告B.招标公告C.递送投标文件D.招标说明书E.寄送价目表2.关于要约邀请，以下说法正确的是（）。A.要约邀请事希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为D.要约邀请表示的内容往往不确定，在法律上无需要承担责任E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同时，生效时间正确的是（）。A.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间B.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文发出要约人系统的时间，视为到达时间C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间D.收件人为指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的首次时间，视为到达时间E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到达时间4.要约可以撤销。但有下列（）情形，要约不得撤销。A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销B.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作C.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人D.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人E.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（）变更。A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款B.履行期限、履行地点和方式条款C.违约责任条款D.解决争议方法等的变更条款E.建议性条款6.关于合同成立的地点，以下说法正确的是（）。A.承诺生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C.要约邀请生效的地点为合同成立的地点D.要约生效的地点为合同成立的地点E.采用合同书形式订立合同的，双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点7.对格式条款发生争议的，正确的处理方法是（）。A.按通常的理解解释B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的解释D.按格式条款的起草人的理解解释E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款8.以下属于缔约过失责任构成条件的是（）。A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任C.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系D.缔约过失责任发生在合同的履行过程中9.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。A.附生效条件的合同，自条件成就时生效B.附解除条件的合同，自条件成就时失效C.附生效期限的合同，自期限界满时生效D.附终止期限的合同，自期限届满时失效E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就\n10.根据《合同法》，效力待订合同包括（）。A.无行为能力人订立的合同B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同C.无处分权人处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同11.根据《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益的E.违反法律、行政法规的强制性规定12.在下列几种合同中属于可变更合同是指（）。A.损害社会公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的13.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A.不履行合同意向B.假借订立合同，恶意进行磋商C.因经营状况严重恶化而不签订合同D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E.与其他违背诚实信用原则的行为14.属于效力代订合同情形的包括（）。A.限制民事行为能力订立的合同B.无权代理的行为人代订的合同C.滥用代理权的行为人代订的合同D.与第三人恶意串通的代理人的合同E.合同双方的代理人为同一人签订的合同15.可撤销合同的确认应该是由（）确认。A.政府行政主管部门B.公司行政管理部门C.人民法院D.仲裁机构E.当事人双方16.根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照现价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行17.债券债务概括转让的形式有（）。A.债券转让B.支付违约金C.合同权利和义务的转让D.合同变更E.因企业的合并而发生的债券债务的转移18.下列关于合同转让的论述中，正确的是（）。A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形B.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人C.债权人转让权利的，应当经债务人同意D.债务人转移债务的，债务人应该通知债权人E.债务人转移债务的，应当经债权人同意参考答案一、单项选择题：1.B2.C3.D4.A5.B6.C7.D8.C9.B10.A11.D12.D13.C14.B15.C16.A17.A18.A19.B20.A21.C22D23.B24.C25.C26.D27.D28.C29.C30.B31.C32.A33.D34.C35.D36.A37.D二．多项选择题：1.A.B.D.E2.A.C.D.E3.A.C4.A.B.C.D5.A.B.C.D6.A.B.E.7.A.B8.A.B.C9.A.B.C.D10.A.B.C11.B.C.D.E12.D.E13.B.D.E14.A.B15.C.D16.A.B.C.D17.C.E18.A.B.E第二节建设工程造价管理相关合同一、单项选择题：1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。A.业主和承包商B.勘察单位和设计单位C.承包商和设备材料供应商D.设备和材料供应商\n2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。A.EPC承包合同B.施工总承包合同C.单项工程承包合同D.特殊专业工程承包合同3.以下不属于业主主要合同关系的是（）。A.工程承包合同B.工程勘察合同C.工程咨询或项目管理合同D.劳务分包合同4.以下不属于承包商主要合同关系的是（）。A.工程承包合同B.设备、材料采购合同C.项目监理合同D.劳动分包合同5.根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.建设项目贷款合同6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。A.损害赔偿责任B.连带责任C.侵权责任D.违约责任7.在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。A.发包人变更设计计划B.发包人提供不准确的勘察资料C.发包人没有提供设计所需要的条件D.承包人设计不合格延长设计时间8.在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查B.承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工C.建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程9.在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失D.工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款10.不属于《建设工程造价咨询合同（示范文本）》组成部分的是指（）。A.《建设工程造价咨询合同》B.《建设工程造价咨询合同标准条件》C.《建设工程造价咨询合同专用条件》D.《建设工程造价咨询合同补充条件》11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（）。A.业主B.总承包单位C.建设单位D.分包单位12.工程施工合同的承包人是（）。A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位二、多项选择题：1.在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（）。A.工程承包合同B.工程咨询合同C.项目管理合同D.工程分包合同E.劳务分包合同2.在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系的有（）。A.工程承包合同B.工程监理合同C.材料采购合同D.工程分包合同E.劳务分包合同3.建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时进行验收。A.施工图纸及说明书B.国家颁发的施工验收规范C.国家颁发的质量检验标准D.工程咨询合同E.工程监理合同4.在建设工程项目合同体系中，以下可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有（）。A.工程承包合同B.工程咨询合同C.设备、材料采购合同D.工程分包合同E.劳务分包合同5.EPC承包合同的当事人是（）。A.业主B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位E.工程分包商6.工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。A.按合同要求的工期完成并交付工程B.负责保修期内的工程维修C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责D.组织进行图纸会审和设计交底E.按合同规定主持和组织工程的验收\n参考答案一、单项选择题：1.A2.A3.D4.C5.D6.B7.D8.D9.D10.D11.B12.C二、多项选择题：1.A.B.C2.A.C.D.E3.A.B.C4.A.C5.A.B6.A.B.C第三节建设工程施工合同及总承包合同管理一、单项选择题：1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为（）。A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.任意合同2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同3.采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商B.发包商C.转包商D.业主4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。A.估计工程量B.准确工程量C.实际完成工程量D.图纸工程量5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。A.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同7.采用承包加酬金合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险。A.承包商B.发包商C.转包商D.投资方8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是（）。A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.任意合同10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是（）。A.总价合同B.单价合同C.定额基价合同D.成本加酬金合同13.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同②单价合同③成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.①-③-②14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.补充条款15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为（）的组成部分。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件16.《建设工程施工合同（示范文本）》附有三个条件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书\n17.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件18.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第二十八条规定，《建设工程施工合同（示范文本）》与本价款结算办法不一致之处，应该以（）为准。A.《建设工程价款暂行办法》B.《建设工程施工合同（示范文本）》C.《通用条款》中的约定D.《专用条款》中的约定19.《建设工程施工合同（示范文本）》组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据（）在协议书内约定。A.中标通知书中的中标价格B.投标文件中的投标报价C.签订合同前的谈判价D.招标人编制的标底价21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价22.《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是（）。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定（）的计价方式。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是（）。A.和解、调节B.仲裁C.诉讼D.解除合同25.EPC承包合同的当事人是（）。A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位26.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标。A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后27.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下（）工作不包括在总承包之内。A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作28.在实行EPC承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是（）。A.投标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”29.EPC总承包合同文件包括的内容有：①合同协议书②合同专用条件③合同通用条件④业主要求⑤投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是（）。A.①②③④⑤B.①④②③⑤C.④①②③⑤D.①②④③⑤30.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括（）。A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计31.关于EPC总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是（）。A.EPC总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础B.如果EPC总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定C.如果EPC总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述，错误的是（）。A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款C.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价33.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应当约定开工日期前（）天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。A.7B.14C.5D.1034.以下不属于《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》附件内容的是（）。A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划B.工程承包人提供施工机具、设备一览表C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表D.工程承包人提供工程量清单一览表\n35.劳务分包人施工完毕，由（）共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。A.承包人和劳务分包人B.发包人和工程师C.承包人和工程师D.劳务分包人和工程师36.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由（）承担。A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人二、多项选择题：1.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.工程勘察E.设计合同2.固定总价合同的适用条件一般为（）。A.工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行该过程中不会出现较大的设计变更B.承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位D.工程合同期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响E.工程合同期较长，但在合同总价的基础上，考虑了合同履行过程中市场价格浮动的条款3.可调总价合同常用的调价方法有（）。A.文件证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法4.建设工程施工合同的形式繁多、特点各异、业主综合考虑以下（）因素选择不同计价模式的合同。A.工程项目的复杂程度B.工程项目的设计深度C.工程施工技术的先进程度D.工程施工工期的紧迫程度E.工程造价高低程度5.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括（）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.市场价格变化因素E.双方约定的其他因素6.工程预付款是发包人为了帮助解决承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于（）。A.工程性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文件中的规定D.承包人的资质等级E.招标方式7.建设工程施工合同发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当出现下列（）情况时，可停止履行合同。A.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工B.调节要求停止施工，且为双方接受C.仲裁机构要求停止施工D.法院要求停止施工E.上级单位要求停止施工8.关于EPC承包合同的订立过程，业主招标时通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件，招标文件的内容包括（）。A.招标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”E.投标书格式9.EPC总承包合同中，承包商的主要权利和义务包括（）。A.工程协调B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计E.施工文件的审查10.下列关于建设工程施工专业分包合同的订立，说法正确的是（）。A.专业分包合同的当事人是业主和分包人B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人C.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件D.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务11.下列建设工程施工专业分包合同关于开工说法正确的是（）。A.分包人应当按照协议书约定的日期开工B.如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前7天提出要求C.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复D.承包人超过规定时间未予答复，视为同一延期开工的要求E.因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延12.下列建设工程施工专业分包合同关于价款支付，正确的说法是（）。A.发包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款B.承包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款C.承包人计量后，将承包人报送的工程量报告列入主合同的支付报表内一并提交工程师D.承包人应及时支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息E.承包人支付分包工程款，必须经过发包人的同意\n13.下列关于建设工程施工劳务分包合同的订立，正确的是（）。A.施工劳务分包合同应该包括通用条款和专用条款B.施工劳务分包合同没有采用通用条款和专用条款C.施工劳务分包合同的发包人可以是工程施工合同的发包人D.施工劳务分包合同的发包人可以是施工合同的承包人或专业分包合同的分包人E.施工劳务分包合同中的空格之处，经双方当事人协商一致后明确填写14.下列关于建设工程施工劳务分包合同的履行，正确的是（）。A.劳务分包人只对约定的部分工种的施工任务负责B.劳务分包人应对工程的施工管理负责C.劳务分包人施工完毕，应由工程师参加进行验收D.劳务分包人施工完毕，应由承包人和劳务分包人共同进行验收E.劳务分包合同中应该明确约定支付劳务分包人报酬的方式15.劳务分包合同的发包方可以是施工合同的（）。A.业主B.施工合同的承包人C.承担专业工程施工的分包人D.劳务合同分包人E.转包人16.劳务分包人施工完毕，进行验收的人员有（）。A.工程师B.发包人C.承包人D.劳务分包人E.转包人参考答案一、单项选择题：1.C2.A3.A4.A5.A6.D7.B8.B9.A10.A11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.B18.A19.C20.A21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.A28.C29.A30.D31.D32.B33.C34.D35.A36.C二、多项选择题：1.A.B.C2.A.B.C.D3.A.B.C4.A.B.C.D5.A.B.C.E6.A.B.C7.A.B.C.D8.A.B.C.E9.A.D10.B.C.E11.A.D.E12.B.C.D13.B.D.E14.A.D.E15.B.C16.C.D第一节建设工程造价的含义与特点一、单项选择题：1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指（）。A.建设项目总投资B.建设项目固定资产投资C.建设工程其他投资D.建设安装工程投资2.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容不包括（）。A.建筑安装工程造价B.设备、工器具的购置费用C.工程建设其他费用D.铺底流动资金投资3.建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）。A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资4.建设项目中总投资是指投资主体为获取预期收益（）。A.支付给承包单位的工程承发包价格B.在选定的建设项目上所需投入的全部资金C.在建设项目中用于固定资产的投资D.在建设项目中用于建筑安装工程的投资5.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。A.固定资产投资B.铺底流动资金投资C.流动资金D.固定资产与无形资产投资之和6.生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。A.固定资产投资B.铺底流动资金投资C.固定资产投资和铺底流动资金投资之和D.固定资产与无形资产投资之和7.工程造价的第二种含义是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。它是从（）的角度定义的。A.投资者B.业主C.承包商D.政府8.作为建筑市场交易的主要对象的工程造价中最活跃的部分称为（）。A.土地使用权拍卖价B.设计报价C.建筑安装工程造价D.设备、工器具的购置价9.工程之间千差万别，在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同，工程内容和实物形态的个别差异决定了工程造价的（）的特点。A.动态性B.单个性\nC.层次性D.阶段性10.任何一项建设工程从决策到竣工交付适用，都有一个较长的建设期。在这一期间，如工程变更，材料价格、费率、利率、汇率等可能发生变化。这些变化必然会影响工程造价的变动，直至竣工决算后才能最终确定工程造价，这反应了工程造价的（）的特点。A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性11.一个建设项目往往含有多个单项工程，一个单项工程又是由多个单位工程组成。与此相适应，工程造价也由三个层次相对应，即建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价。这反应力工程造价的（）的特点。A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性12.建设工程周期长、规模大、造价高，不可能一次确定准确价格，要在建设程序的各个阶段分别进行多次计价，以保证工程造价确定和控制的科学性。这反应了工程造价的（）的特点。A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性二、多项选择题：1.建设工程造价是指有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用，这一含义是从（）角度定义的。A.投资者B.业主C.承包商D.供应商E.设计市场供给主体2.工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A.一个建设项目B.一个单项工程C.一个分项工程D.建设项目的某一阶段E.建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分3.建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包价格，这是从（）来定义工程造价。A.承包商B.供应商C.设计市场供给体系D.投资者E.业主4.在有关工程造价基本概念中，下列说法正确的是（）。A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价C.工程造价的第二种含义通常把工程造价认定为工程承发包价格D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分E.工程造价最终是由市场形成的价格5.工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包价格。这一含义是从（）角度定义的。A.投资者B.业主C.承包商D.供应商E.设计市场供给主体6.工程造价的特点有（）。A.大额性B.单个性C.多次性D.层次性E.兼容性7.在工程造价的层次性特点中涉及（）。A.分部分项工程造价B.分部分项工程单价C.单位工程造价D.单项工程造价E.建设项目总造价参考答案一、单项选择题：1.A2.D3.A4.B5.A6.C7.C8.C9.B10.A11.C12.D二、多项选择题：1.A.B2.A.B.D.E3.A.B.C4.B.C.D.E5.C.D.E6.A.B.C.D7.C.D.E第二节建设工程造价的内容与构成一、单项选择题：1.建设项目工程造价是指（）。A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和D.建设项目的建设投资、固定资产方向调节税和流动资金的总和2.以下不属于建设工程造价构成的是（）。A.建设投资B.建设期贷款利息C.固定资产投资方向调节税D.流动资产投资\n3.下列对建设工程造价定义正确的是（）。A.有计划地建设某项工程，预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用B.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用C.有计划地建设某项工程，实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用D.有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产费用4.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是（）。A.建设项目投资B.工程费用C.安装工程费D.预备费5.按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,建筑安装工程费用的组成为（）。A.直接费、间接费、计划利润、税金B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利润、税金6.直接费除直接工程费外还包括（）。A.现场经费B.措施费C.文明施工费D.临时设施费7.下列不属于建筑安装工程直接费的是（）。A.安全施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.固定资产使用费8.下列给出的费用属于措施费的项目有（）。A工程定额测定费B.环境保护费C.社会保障费D.工程排污费9.间接费除企业管理费外还包括（）。A.规费B.税金C.工程保险费D.工程排污费10.建筑安装工程直接费中人工费中是指（）。A.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员支出的总费用D.直接从事建筑安装工程施工的生产人工及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用11.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程的（）项目的费用。A.单位工程B.单项工程C.工程实体D.非工程实体12.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（）。A.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用13.下列不属于建筑安装工程直接费中的材料费的是（）。A.材料运杂费B.运输损耗费C.检验试验费D.施工机械安装拆卸所耗材料费14.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人（）。A.失业保险费B.危险作业意外伤害保险费C.劳动保险费D.劳动保护费15.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，现场项目经理的工资列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.直接费16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（）。A.六个月以上病假人员的工资B.装载司机的工资C.公司安全监督人员的工资D.电焊工产、婚假期的工资17.规费属不可竞争费用，应按规定的费率计算，下列费用中（）不属于规费。A.定额测定费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费18.建筑安装工程费用中的文明施工费属于（）。A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费19.住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。住房公积金属于（）。A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费20.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（）费用。A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险B.住房公积金、工程排污、环境保护、危险作业意外伤害保险C.社会保障、安全施工、环境保护、住房公积金、危险作业意外伤害保险D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工、工程排污、工程定额测定21.政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用是（）。A.规费B.企业管理费C.间接费D.直接费\n22.规费中的社会保障费包括养老保险费、失业保险费和（）。A.财产保险费B.住房公积金C.医疗保险费D.危险作业意外伤害保险费23.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（）。A.其他直接费B.现场经费C.研究试验费D.直接工程费24.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标[2003]206号）的规定，在建筑安装工程造价中，安全施工费=（）×安全施工费费率。A.人工费B.直接工程费C.材料费D.直接费25.我国现行建筑安装工程费用项目组成中，支付给生产工人的住房公积金应计入（）。A.生产工人工资性补贴B.规费C.社会保障费D.生产工人辅助工资26.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入（）。A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.规费27.下列建筑安装工程费中，应列入直接工程费的是（）。A.施工机械的安拆费及场外运输费B.夜间施工增加费C.新材料试验费D.施工排水和降水费28.施工教育经费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的费用。职工教育经费属于（）。A.直接费B.规费C.企业管理费D.职工福利费29.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费。其属于（）。A.施工机械使用费B.与工程无关的费用C.企业管理费D.设备购置费30.管理人员工资是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等，其属于（）。A.直接工程费B.人工费C.企业管理费D.现场施工费31.利润是指施工企业完成所（）获得的盈利。A.承包工程B.招标工程C.投标工程D.再建工程32.某施工企业施工时使用自有钢模板，已知一次使用量为1000m2,每平方米钢模板价格为80元，若钢模板可使用20次，补损率为5%，施工损耗为5%，同时不考虑支、拆、运输费，则钢模板费为（）元。A.80000B.6192C.4000D.590033.某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，以人工费为计算基数时，该工程的利润额为（）万元。A.45B.30C.20D.1834.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（）万元。A.32.81B.31.60C.31.02D.34.1235.某县建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，求该施工企业应较难的营业税（）万元。A.31.01B.31.02C.30.97D.30.9936.设备购置费的组成为（）。A.设备原价+采购保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+设备运杂费37.某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为10.6%，则该设备的原价为（）万元。A.1198B.1160C.1506D.148438.国产设备原价等于（）。A.设备制造厂的交货价，即出厂价B.设备出厂价+运费C.设备出厂价+运费+设备供销部门手续费D.设备出厂价+采购与保管费39.某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费为20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（）万元。A.38.43B.40.72C.39.95D.41.3840按我国现行规定，设备运杂费取费基础是（）。A.设备原价B.运费C.到岸价格D.运输保险费41.我国进口设备采用最多的一种货价是（）。A.离岸价格B.运费在内价C.运费和保险费在内价D.原价42.进口设备离岸价格是（）。\nA.CIFB.C&FC.FOBD.FAS43.进口设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为（）表示。A.英镑B.人民币C.日元D.美元44.进口设备运杂费中运输费的运输区间是指（）。A.出口国供货地至进口国边境港口或车站B.出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站C.进口国的边境港口或车站至工地仓库D.出口国的边境港口或车站至工地仓库45.下列价格中不属于FOB的是（）。A.离岸价格B.装运港船上交货价C.原币货价或人民币货价D.到岸价格46.进口设备外贸手续费=（）×人民币外汇牌价×外贸手续费率。A.到岸价B.离岸价C.出厂价D.组成计税价格47.在购置进口设备的时候，外贸手续费费率一般取（）。A.0.5%B.1.5%C.2%D.2.5%48.在进口设备抵岸价计算中，关税计算是以（）为计费基数。A.货价B.到岸价C.离岸价D.货价+运费49.某项目进口一批工艺设备，某银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价为（）万元。A.1045B.1260C.1291.27D.747.1950.某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%，该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为（）万元。A.1178.10B.1181.02C.998.32D.1001.0251.某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22万美元，人民币与美元的汇率为8.3：1，进口关税率为7%，则该设备的进口关税为（）万元人民币。A.1.54B.2.94C.11.62D.12.7852.某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A.78.60B.74.67C.79.93D.93.2953.某进口设备的离岸价为500万美元，在进口途中发生相关税费为80万美元，其运杂费费率为5%，则该设备的购置费为（）万美元。A.525B.609C.580D.50054.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.3520B.3920C.5520D.592055.某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他非为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款为400万元，则该建设项目的工程造价为（）万元。A.5980B.5580C.3780D.418056.某进口设备，到岸价格（CIF）为5600万元，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。A.2128.00B.1151.92C.952.00D.752.0857.某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4万元，外贸手续费为19万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1790万元。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为（）万元。A.745.57B.1258.55C.274.93D.4837.8458.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）×年利率计算。A.年初借款本息累计+本年借款额B.年初借款本息累计+本年借款额/2C.年初借款本息累计-本年借款额D.年初借款本息累计-本年借款额/259.某新建项目，建设其为5年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.9160.对于建设期贷款利息的估算正确的是（）。A.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款也按全年计息B.根绝建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款按全年计息C.根据建设期资金用款计划，当年借款按半年计息，上年借款也按半年计息\nD.根据建设期资金用款计划，当年借款按全年计息，上年借款按半年计息61.单台设备安装后的调试费属于（）。A.安装工程费B.建筑工程费C.设备购置费D.工程建设其他费62.按照我国现行规定，建设单位所需的临时设施搭建费属于（）。A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费63.联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分64.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入（）。A.现场经费B.施工企业管理费C.涨价预备费D.基本预备费65.某工程为了验收设计参数，按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试，该项费用由建设单位支出，应计入（）。A.建设单位管理费B.勘察设计费C.施工单位的检验试验费D.研究试验费66.下列不属于勘察设计费的是（）。A.工程勘察费B.基础设计费C.详细设计费D.场地准备费67.委托设计单位编制工程概预算的费用属于（）。A建设单位管理费B.建设单位开办费C.勘察设计费D.建设单位经费68.下列属于工程建设其他费用内容的是（）。A.设备购置费B.工具、器具及生产家具购置费C.建设用地费D.预备费69.下列不属于建设用地费的是（）。A.土地征用及补偿费B.征用耕地一次性缴纳的耕地占用税C.租用建设项目土地使用权在建设期支付的租地费用D.城市维护建设税70.征用城镇土地在建设期间按规定每年需缴纳的税收是（）。A.营业税B.城镇建设维护费C.城镇土地使用税D.新菜地开发建设基金71.下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是（）。A.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用B.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用C.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用D.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息72.不属于工程建设其他费中的递延资产的是（）。A.人员培训费及提前进厂费B.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费C.为保证初期正常生产所必需的第一套不够固定资产标准的生产用具、工具购置费D.为保证初期正常生产所必需的备品、备件费73.基本预备费的概念阐述正确的是（）。A.在投资估算内难以预料的工程费用B.在设计概算内难以预料的工程费用C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用74.价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的（）。A.消费物价指数B.批发价格指数C.投资综合价格指数D.固定资产投资价格指数75.下列费用中不属于价差预备费的内容是（）。A.竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用B.人工、设备、材料、施工机械的价差费C.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整D.利率、汇率调整等增加的费用76.关于价差预备费，下列表述错误的是（）。A.按估算年份价格水平的投资额为基数计算B.根据价格变化趋势，预测价值上涨率，采用单利方法计算C.根据国家规定的投资综合价格指数D.和基本预备费一同构成预备费77.超长、超宽、超厚引起的运输增加费用属于（）。A.建筑安装工程直接费B.措施费C.基本预备费D.价差预备费\n78.下列关于建设期贷款利息，表述错误的是（）。A.在内容上包括借款利息和融资费用B.当年借款按全年计息C.上年贷款按全年计息D.利用国外贷款时，国内代理机构向贷款方收取费用79.利用国外贷款的利息计算中，计算年利率时不需要综合考虑的因素是（）。A.手续费B.管理费C.承诺费D.汇率变动80.在利用国外贷款计算利息时，国内代理机构不收取的费用是（）。A.转贷费B.担保费C.承诺费D.管理费二、多项选择题：1.在下列各项中，属于建设项目工程造价的有（）。A.建设期利息B.设备及工器具购置费C.预备费D.流动资产投资E.工程建设其他费2.工程投资由（）构成。A.流动资金B.工程建设其他费用C.预备费D.铺底流动资金E.工程费用3.下列属于建筑安装工程费用的有（）。A.直接费B.间接费C.设备购置费D.土地使用费E.联合试运转费4.直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.直接费B.人工费C.材料费D.施工机械使用费E.措施费5.下列属于直接费中人工费的有（）。A.基本工资B.辅助工资C.工资性补贴D.职工福利费E.材料保管员工资6.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,直接工程费中人工费包括生产工人（）的工资。A.修建临时设施B.因天气影响停工期间C.病假6个月以内D.调动工作期间E.休假期间7.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,下列各项中属于直接工程费中材料费的有（）。A.原价B.运杂费C.检验试验费D.二次搬运费E.不可避免的运输损耗费8.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。A.折旧费B.大修理费C.大型机械设备进出场及安拆费D.经常修理费E.机械操作人员的工资9.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，下列各项中属于企业管理费的是（）。A.住房公积金B.社会保障费C.生产工人劳动保护费D.财务费E.工会经费10.下列属于间接费的有（）。A.管理人员工资B.业主招待费C.工会经费D.工程保修费E.文明施工费11.我国现行建筑安装工程费中，企业管理费中的税金主要包括（）。A.营业税B.房产税C.车船使用费D.土地使用税E.印花税12.下列有关措施费的阐述，正确的是（）。A.可以发生在工程施工前B.可以发生在施工过程中C.是非工程实体项目的费用D.可以是工程实体项目的费用E.可以发生在施工结束之后13.下列属于措施费用的有（）。A.工程排污费B.施工排水、降水费C.二次搬运费D.安全施工费E.脚手架费14.下列属于规费的是（）。A.住房公积金B.工程定额测定费C.财产保险费D.环境保护费\nE.社会保障费15.建筑安装工程造价的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的（）。A.教育附加费B.城市维护建设税C.房产税D.营业税E.印花税16.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（）。A.营业税B.增值税C.城市维护建设税D.车船使用税E.教育费附加17.下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有（）。A.施工机械大修理费B.材料二次搬运费C.生产工人退休工资D.生产职工教育经费E.生产工具、用具使用费18.下列费用中，（）属于建筑安装工程间接费的内容。A.工程定额测定费B.职工教育经费C.财务费D.工程监理费E.建设期贷款利息19.设备及工、器具费由（）组成。A.设备购置费B.工器具购置费C.管理费D.间接费E.生产家具购置费20.设备运杂费是指除设备原价之外的关于设备的（）。A.采购费用B.运输费用C.途中包装费用D.仓库保管费用E.保险费21.国产非标准设备原价的计算方法有（）。A.成本计算估算法B.系列设备插入估算法C.系数估算法D.分部组合估价法E.定额估价法22.下列费用中属于设备运杂费的是（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含，为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库的运费E.采购与仓库保管费23.进口设备的交货类型分别为（）。A海上交货类B.内陆交货类C.目的地交货类D.装运港交货类E.生产地交货类24.外贸手续费的计费基础是（）之和。A.装运港船上交货价B.国际运费C.银行财务费D.关税E.运输保管费25.在设备购置费的构成内容中，不包括（）。A.设备包装费B.设备安装保险费C.设备联合试运转费D.设备采购招标费E.设备运输费26.下列各项费用中的（）没有包含关税。A.到岸价B.抵岸价C.FOB价D.CIF价E.关税完税价27.设备购置费包括（）。A.设备原价B.设备国内运输费用C.设备安装调试费D.单台设备试运转费E.设备采购保管费28.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。A.设备采购人员的工资、工资附加费B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品、备件费C.进口设备消费税D.进口设备担保费E.进口设备担保检验鉴定费29.工程建设其他费用按照资产属性分别形成（）。A.固定资产B.流动资产C.无形资产D.有形资产E.递延资产30.按我国现行投资构成，下列费用中与项目建设有关的其他费用是（）。A.建设单位管理费B.生产准备费\nC.办公和生活家具购置费D.工程保险费E.联合试运转费31.下列各项中，包含在勘察设计费内的有（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用C.概算预算编制费用D.编制项目建议书的费用E.进行工程现场勘探的费用32.下列构成建设单位管理费的是（）。A.建设单位开办费B.工程监理费C.工程质量监督费D.可行性研究费E.工程造价咨询费33.建设投资中的预备费用由（）组成。A.直接费B.间接费C.基本预备费D.价差预备费E.措施费参考答案一、单项选择题：1.B2.D3.D4.A5.D6.B7.D8.B9.A10.B11.D12.D13.D14.D15.C16.D17.B18.C19.B20.A21.A22.C23.D24.B25.B26.B27.A28.C29.C30.C31.A32.B33.C34.C35.A36.D37.A38.A39.A40.A41.A42.C43.D44.C45.D46.A47.B48.B49.B50.B51.D52.A53.B54.A55.C56.B57.B58.B59.A60.B61.A62.D63.D64.D65.D66.D67.C68.C69.D70.C71.A72.D73.C74.C75.A76.B77.C78.B79.D80.C二、多项选择题：1.A.B.C.E2.B.C.E3.A.B4.B.C.D5.A.B.C.D6.B.C.D.E7.A.B.C.E8.A.B.D.E9.D.E10.A.B.C11.B.C.D.E12.A.B.C13.B.C.D.E14.A.B.E15.A.B.D16.A.C.E17.B.C.D.E18.A.B.C19.A.B.E20.A.B.C.D21.A.B.D.E22.B.C.D.E23.B.C.D24.A.B.E25.B.C.D26.A.B.C.D27.A.B.E28.A.B.C29.A.C.E30.A.D31.A.C.D.E32.A.B.C.E33.C.D第三节各阶段工程造价的关系和工程造价控制一、单项选择题：1.建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从可行性研究阶段的投资估算价，到竣工验收阶段的竣工结算价，分别表现为①设计概算②施工图预算③中标价④承包合同价⑤工程结算，最终形成的建设工程的实际造价。他们的形成顺序是（）。A.①②③④⑤B.①③②④⑤C.①④②③⑤D.①②③⑤④2.工程造价控制的关键在于（）阶段。A.施工B.招投标C.竣工结算D.投标决策和设计3.动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。这属于控制工程造价的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同4.以下工程造价的控制措施中，不属于组织措施的是（）。A.明确项目组织机构B.明确造价控制者及其任务C.明确管理职能分工D.严格审查施工组织设计5.以下工程造价控制措施中，不属于技术措施的是（）。A.重视设计多方案选择B.编制合理的施工组织设计C.深入技术领域研究节约投资方案D.严格审核各项费用支出6.施工图设计阶段以被（）为工程造价控制目标。A.被批准的投资估算B.被批准的施工图预算C.被批准的设计概算D.被批准的标底价7.建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是（）。A.做好项目定义B.做好投资估算C.进行财务评价D.进行方案比选8.建设项目设计阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。\nA.运用设计标准与标准设计B.做好设计概算C.运用价值工程D.强调限额设计9.建设项目招投标阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。A.编好招标工程标底B.重视设计招标C.重视施工招标D.重视投标报价10.建设项目施工阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。A.编制施工图预算与加强成本管理B.控制工程变更与加强索赔管理C.确定进度款与结算款D.加强合同管理与事前控制二、多项选择题：1.有效控制工程造价应体现以下（）原则。A.以设计阶段为重点B.技术与经济相结合C.主动控制D.技术与法律相结合E.预先控制2.在工程建设程序的不同阶段需要确定的各种建筑工程的造价有（）。A.设计估算B.施工图预算C.工程结算D.工程决算E.施工预算3.以下关于工程造价的确定和控制之间的关系正确的是（）。A.工程造价的确定和控制之间，存在对立的辩证关系B.工程造价的确定是工程造价控制的基础C.没有造价的合理确定，也就没有造价的有效控制D.造价的确定过程也就是造价的控制过程E.确定造价和控制造价的最终目的是同一的4.建设工程施工阶段造价控制以（）为控制依据。A.施工图预算B.中标价C.工程合同价D.设计概算价E.投标价5.建设项目各阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。A.决策阶段做好投资估算B.设计阶段强调限额设计C.招标投标阶段重视施工招标D.施工阶段加强合同管理与事前控制E.工程施工阶段做好成本管理6.建设项目施工阶段工程造价控制的关键控制环节是（）。A.编制施工图预算B.控制工程成本C.加强事前控制D.加强合同管理E.审查施工图预算参考答案一、单项选择题：1.A2.D3.C4.D5.D6.C7.B8.D9.C10.D二、多项选择题：1.A.B.C2.B.C.D3.B.C.D.E4.A.B.C5.A.B.C.D6.C.D第四节建设工程造价的计价方式一、单项选择题：1.从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（）。A.单位工程造价→分部分项工程单价→单项工程造价→建设项目总造价B.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程单价→建设项目总造价C.分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价D.分部分项工程造价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价2.影响工程造价计价的两个主要因素是（）。A.单位价格和实物工程量B.单位价格和单位消耗量C.资源市场单价和单位消耗量D.资源市场单价和措施项目工程量3.如果分部分项工程单位价格仅仅考虑人工、材料、机械资源要素的消耗量及其价格，即单位价格=∑（分部分项工程的单位资源要素消耗量×资源要素价格），则该单位价格是（）。A.综合单价B.直接费单价C.全费用单价D.工程单价4.业主方在进行工程造价计价时运用定额反应的是（）。A.社会平均生产力水平B.施工企业个别生产力水平C.业主个别生产力水平D.社会较高生产力水平5.我国目前实施的两种工程造价计价方法是（）。A.定额计价法和实物量法B.单价法和实物量发C.工程量清单计价法和实物量法D.定额计价法和工程量清单计价法\n6.工程定额计价法的步骤中计算完工程量之后紧接着的工作是（）。A.熟悉图纸和现场B.编制工料分析表C.套定额单价D.费用计算7.工程量清单计价法和工程定额计价法中收集资料不包括（）。A.设计图纸B.工程协议或合同C.分析综合单价D.现行计价依据及有关费用调整文件8.我国目前仍使用的工程定额计价法，在用的单位价格是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.扩大单价法D.预算单价法9.下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）。A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算C.分部分项工程费考虑风险因素D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似10.下列关于套定额单价的表述，错误的是（）。A.分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致B.根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整C.定额换算按照定额规定执行D.可以编制补充定额11.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的（）。并不是计算该清单项目的直接工程费。A.工料单价B.综合单价C.直接费单价D.定额单价12.在工程造价计价中以定额为依据，按定额规定的分部分项子目，逐项计算工程量，套用定额单价（或单位估价表）确定直接费，然后按规定取费标准确定构成工程价格的其他费用和利税，获得建筑安装工程造价。以上计价方法是（）。A.工程定额计价法B.实物量法C.工程量清单计价法D.费率法13.按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价法应采用（）。A.工料单价法B.综合单价法C.扩大单价法D.预算单价法14.在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价由（）组成。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费、机械费、管理费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、并考虑风险因素D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金15.投标人在利用工程量清单计价法进行投标报价时运用定额反应的是（）。A.社会平均生产力水平B.施工企业个别生产力水平C.业主个别生产力水平D.社会较高生产力水平16.在市场经济体制下，工程计价时采用的资源要素的价格应该是（）。A.预算价格B.市场价格C.计划价格D.成本价格二、多项选择题：1.工程造价计价的基本方法有（）。A.定额计价法B.清单计价法C.单价法D.实物量法E.预算法2.决定直接费单价的主要因素是（）。A.分部分项工程的单位资源要素消耗量B.资源要素的价格C.分部工程的单位资源要素消耗量D.单项工程的单位资源要素消耗量E.单位工程的单位资源要素消耗量3.分部分项工程的单位资源要素消耗量的数据经过长期的收集、整理和累计形成了工程建设定额，它是工程造价计价的重要依据。它与（）密切相关。A.劳动生产率水平B.社会生产力水平C.技术水平D.管理水平E.市场行情4.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程项目综合单价B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价C.单位工程报价=∑分部分项工程费D.单项工程报价=∑单位工程报价E.建设项目总报价=∑单项工程报价5.关于工程造价计价表述正确的是（）。A.工程造价计价的顺序是分部分项工程单价-单项工程单价-单位工程造价-建设项目总造价B.影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程量C.发包人工程估计的定额反映的是社会平均生产力水平D.承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平\nE.若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价参考答案一、单项选择题：1.C2.A3.B4.A5.D6.C7.C8.A9.A10.B11.B12.A13.B14.C15.B16.B二、多项选择题：1.A.B2.A.B3.A.B.C.D4.A.B.D.E5.B.C.D.E第一节工程定额的概念与分类一、单项选择题1．以下不是按照定额反映的生产要素消耗内容进行分类的是（）。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机械台班消耗定额D.企业定额2．规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，生产单位合格产品所需消耗的时间或是在单位时间内生产合格产品的数量。这种定额是（）。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机械台班消耗定额D.企业定额3．（）是指某种专业、某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织、合理的使用材料和合理的施工机械配合条件下，完成某单位合格产品所必需的工作时间。A.产量定额B.时间定额C.劳动定额D.消耗定额4．建设工程定额按（）分为：劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额。A.管理层次B.适用专业C.执行范围D.生产要素5．某定额是企业内部使用的定额，它以同一性质的施工过程为研究对象，由劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额组成。它既是企业投标报价的依据，也是企业控制施工成本的基础。则该定额为（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.预算定额6．某定额是编制工程预结算时计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准，同时它是以施工定额为基础的综合扩大。则该定额是（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.预算定额7．编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量（或货币量）的数量标准是（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.预算定额8．在项目建议书和可行性研究阶段编制、计算投资需要量时使用的一种定额，该定额一般以独立的单项工程或完整的工程项目为对象，编制和计算投资需要量时使用。这种定额是（）。A.投资估算指标B.概算指标C.概算定额D.预算定额9．投资估算指标的计算对象是（）。A.各个分部分项工程B.扩大的分项工程C.独立的单项工程或完整的工程项目D.整个建筑物和构筑物10．与建筑安装施工生产的个别产品无关，而为企业生产全部产品所必需，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的消耗指标。这种定额是（）。A.企业定额B.费用定额C.概算定额D.预算定额二、多项选择题1.建筑工程定额按生产要素分类有（）。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机械台班消耗定额D.费用定额E.概算定额2．劳动定额规定了在正常施工条件下某工种某等级的工人，（）。A.生产单位合格产品所需消耗的劳动时间B.在单位时间内生产合格产品的数量C.生产单位产品所需消耗的劳动时间D.在单位时间内生产产品的数量E.生产合格产品所需消耗的劳动时间3．材料消耗定额是在节约和合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所必需消耗的一定品种规格的（）的消耗量。A.原材料B.半成品C.成品D.结构构件E.分项工程4．机械台班消耗定额是在正常施工条件下，利用某种机械，（）。A.生产单位合格产品所必需消耗的机械工作时间\nB.在单位时间内机械完成合格产品的数量C.生产单位产品所必需消耗的机械工作时间D.在单位时间内机械完成产品的数量E.生产合格产品所必需消耗的机械工作时间5．以下按照定额的不同用途分类的是（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.预算定额E.费用定额6．以下按定额的编制单位和执行范围分类的是（）。A.行业定额B.地区统一指标C.企业定额D.施工定额E.费用定额7．以下是按照投资的费用性质分类的定额是（）。A.建筑工程定额B.安装工程定额C.建筑企业定额D.建筑施工定额E.建筑工程费用定额8．下列表述中属于施工定额特性的是（）。A.编制概算定额的基础B.企业定额C.分项最细，定额子目最多D.基础性定额E.以同一性质的施工过程为研究对象参考答案一、单项选择1.D2.A3.B4.D5.A6.D7.C8.A9.C10.B二、多项选择题1.A、B、C2.A、B3.A、B、C、D4.A、B5.A、B、C、D6.A、B、C7.A、B、E8.B、C、D、E第二节工程造价计划依据的分类一、单项选择题1．在现行工程计价依据体系中，以下属于标准类的工程造价计价依据是（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500----2003）B.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）C.《全国统一施工机械台班费用编制规则》（建标[2001]196号）D.《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）2．工程造价计价依据按用途分类，可以分为7大类18小类，其中可行性研究资料是（）。A.规范工程计价的依据B.计算设备数量和工程量的依据C.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据D.计算建筑安装工程费用的依据3．以下建筑工程造价计价依据的分类中，属于按使用对象分类的是（）。A.计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据B.计算建筑安装工程费的依据C.规范工程计价的依据D.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据4．工程造价的计价依据按用途可分为7大类，其中计算设备费的依据是（）。A.各项工程建设其他费用定额等B.设备价格、运杂费率等C.间接费定额D.概算指标、概算定额、预算定额5．以下各项均是工程造价计价依据的类别，其中不是按照用途分类的是（）。A.规范工程计价的依据B.计算设备数量和工程量的依据C.计算设备费的依据D.规范建设单位（业主）计价行为的依据6．计算建筑安装工程费用的依据是（）。A.用地指标B.间接费定额和价格指数C.各项工程建设其他费用定额等D.设备价格、运杂费率等7．在现行工程计价依据体系中，以下属于法律、政策类工程造价计价依据的是（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500---2003）B.《全国统一建筑工程基础定额》（建标[1995]736号）C.《全国统一建筑安装工程工期定额》（建标[2000]38号）D.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）8.以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A.工程造价信息B.间接费定额C.工程建设其他费用定额D.运杂费率\n一、多项选择题1．以下按照工程造价计价依据的使用对象分类的是（）。A.规范建设单位（业主）计价行为的依据B.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据C.规范造价咨询单位计价行为的依据D.规范政府计价行为的依据E.规范设计单位计价行为的依据2．工程造价计价依据必须满足以下（）要求。A.准确可靠，符合实际B.可信度高，有权威性C.数据化表达，便于计算D.定性描述清晰，便于正确利用E.变化无常，符合市场规律3．按照我国工程计价依据的编制和管理权限的规定，目前我国已经形成了由国家、各省、直辖市、自治区和行业部门的（）等相互支持、互为补充的工程计价依据体系。A.法律法规、部门规章相及相关政策B.标准C.定额D.文件E.数据4．以下各项是工程造价计价依据的类别，其中按照使用对象分类的是（）。A.规范工程计价的依据B.计算设备数量和工程量的依据C.计算设备费的依据D.规范建设单位（业主）计价行为的依据E.规范建设单位（业主）和承包商双方计价行为的依据参考答案一、单项选择题1.A2.B3.D4.B5.D6.B7.D8.A二、多项选择题1.A、B2.A、B、C、D3.A、B、C4.D、E第三节预算定额、预算定额和估算指标一、单项选择题1．计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准定额是（）。A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.预算定额2．劳动定额中未包含，而在一般正常的施工条件不可避免的，但又无法计量的用工，在预算定额人工消耗指标中称为（）。A.辅助用工B.超运距用工C.零星用工D.人工幅度差3．预算定额中的机械台班消耗量是在劳动定额或施工定额中相应项目的机械台班消耗指标基础上制定的，在制定过程中还应当考虑增加一定的（）。A.辅助机械台班B.机械幅度差C.零星机械台班D.超运距幅差4．预算定额的编制应反映（）。A.社会平均水平B.社会平均先进水平C.社会先进水平D.企业实际水平5．预算定额中的人工工日消耗指标包括（）。A.基本用工和人工幅度差B.基本用工、辅助用工和人工幅度差C.基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差D.基本用工、材料超运距用工、辅助用工6．预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称，在预算定额的编排方面，下列不属于预算定额内容的是（）。A.前言B.文字说明C.分项定额消耗量指标D.附录7．预算定额的编制步骤不包括（）。A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.修改和审查计价定额阶段D.定案与总结阶段8．预算定额中人工消耗指标中的人工幅度差是指（）。A.在正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素B.预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额C.预算定额消耗量自身的误差D.预算定额中人工定额必需消耗量与净消耗量的差额9．按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。\nA.6B.7C.8D.1010．下列不属于定额编制依据的是（）。A.全国统一劳动定额B.现行的设计规范C.概算指标D.通用的标准图11．为完成某分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工等，它是（）。A.基本用工B.材料超运距用工C.辅助用工D.人工幅度差12．概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（）。A.搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析B.确定各项目的消耗指标C.计算分项定额的人工、材料和机械台班消耗量D.编制定额初稿13．概算定额的编制步骤不包括（）。A.审查定稿阶段B.准备工作阶段C.平衡调整阶段D.编制初稿阶段14．概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编制概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。A.确定概算定额项目B.制定出编制方案C.新编概算定额与现行预算的水平测算D.明确编制定额的项目15．概算指标是以（）为对象，以“㎡”、“m3”或“座”等为计量单位，规定了人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。A.整个建筑物或构筑物B.整个单位工程C.扩大分项工程D.扩大分部工程16．按资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。A.收集整理资料B.平衡调整C.测算审查D.以上均不是17．下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）。A.收集整理资料阶段B.准备工作阶段C.测算审查阶段D.平衡调整阶段18．预算定额中的施工机械是配合工人班组工作的，如果分项定额计量单位值为1000单位，小组总产量为200单位。则分项定额机械台班使用量为（）单位。A.5B.1000C.10000D.2000019．在下列各指标层次中，不属于投资估算指标内容的是（）。A.单位工程指标B.单项工程指标C.建设项目综合指标D.扩大分部分项工程指标20．在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用工3工日，人工幅度差率为10%，则预算定额的人工消耗量为（）。A.30B.23.5C.38.5D.27.3二、多项选择题1．预算定额中的人工消耗量时指完成某一计量单位的分项工程或结构构件所需的各种用工量总和。其内容包括（）等。A.基本用工B.超运距用工C.返工用工D.人工幅度差E.辅助用工2．预算定额的编制原则包括（）。A定性与定量分析相结合的原则B.社会平均水平的原则C.合理确定定额水平原则D.静态与动态相结合的原则E.简明适用的原则3．下列属于预算定额编制依据的是（）。A.全国统一劳动定额和基础定额B.现行设计规范C.现行概算定额D.通用的标准图纸E.地区材料预算价格、工资标准及机械台班单价4．预算定额的编制步骤包括（）。A.咨询阶段B.准备工作阶段C.修改和审查计价定额阶段D.平衡调整阶段E.编制初稿阶段5．概算定额的编制依据有（）。A.现行的预算定额B.选择典型的工程施工图和其他有关资料C.全国统一劳动定额D.推广的新技术、新结构、新材料、新工艺E.人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格\n6.投资估算指标的内容包括（）。A.建设项目综合指标B.设备购置费用指标C.建筑安装工程费用指标D.单项工程指标E.单位工程指标参考答案一、单项选择题1.D2.D3.B4.A5.C6.A7.D8.A9.C10.C11.A12.C13.C14.C15.A16.A17.B18.A19.D20.C二、多项选择题1.A、B、D、E2.B、E3.A、B、D、E4.B、C、E5.A、B、E6.A、D、E第四节人工、材料、机械台班消耗量定额一、单项选择题1．某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的工作时间，被称为（）。A.时间定额B.产量定额C.工期定额D.费用定额2.劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.互为相反数3．某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A.时间定额B.产量定额C.工期定额D.费用定额4．定额时间不包括（）。A.休息时间B.施工本身造成的停工时间C.不可避免的中断时间D.辅助工作时间5．某瓦工班组15人，砌1.5厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。A.112.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m36．已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。A.10B.1C.0.5D.0.17．某工程有450m3一砖半内墙的砌筑任务，每天有两个班组来作业，每个班组人数为8人，共花费18天完成了任务，其时间定额为（）工日/m3。A.1.56B.1.28C.0.64D.0.58．某现浇混凝土圈梁工程量为260.66m3，每天有18名技术工人投入施工，时间定额为2.41工日/m3(一班工作制)，则完成该工程的定额施工天数为（）天。A.30B.25C.35D.209．已知某砖混结构建筑物体积为900m3，其中毛石带形基础的工程量为110m3，假定1m3毛石基础需要用砌石工0.66工日，且在该单位工程中没有其他工程需要砌石工，则1000m3建筑物需要砌石工为（）工日。A.65.34B.80.67C.150.00D.185.1910．材料损耗率的计算公式，可以表示为（）x100%。A.损耗量/净用量B.净用量/损耗量C.损耗量/总用量D.净用量/总用量11．材料消耗定额包括材料的净用量和必要的（）。A.运输损耗量B.堆放损耗量C.制作损耗量D.材料损耗量12．周转性材料是指在建筑安装工程中不直接构成（），可多次周转使用的工具性材料。A.具体工程B.工程实体C.工程实质D.实际工程13．以下材料消耗定额计算正确的是（）。A.材料消耗定额=材料消耗总用量×（1+损耗率）B.材料消耗定额=材料消耗净用量×（1+损耗率）C.材料消耗定额=材料损耗量×（1+损耗率）D.材料消耗定额=材料消耗量×（1+损耗率）\n14．给定下列数据：材料消耗净用量为100单位，损耗率为5%。则材料消耗定额为（）单位。A.90B.100C.105D.11015．地砖规格为200mm×200mm，灰缝1mm。其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为（）块。A.2475B.2513C.2500D.2462.516．已知水泥消耗量是41200t，损耗率是3%，那么水泥的净用量是（）t。A.39964B.42436C.40000D.4247417．已知机械正常利用系数为0.75，工作班延续时间为8小时，机械纯工作1小时正常生产率为1.5，则施工机械台班定量定额（）。A.0.75B.6C.9D.1218．完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则材料损耗率和材料消耗定额分别为（）。A.5%，1000块/m3B.5%，1050块/m3C.4.76%，1050块/m3D.4.76%，1000块/m319．施工机械台班产量定额=（）。A.机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数B.机械纯工作1小时正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数C.机械纯工作1天正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数D.机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数二、多项选择题1．劳动定额亦称人工定额，指在正常施工条件下，某等级工人（）。A.在单位时间内完成产品的数量B.完成单位产品所需的劳动时间C.在单位时间内完成合格产品的数量D.完成单位合格产品所需的劳动时间E.在单位时间内完成合格产品的工日2．劳动定额可以分为（）。A.单价定额B.时间定额C.经验定额D.产量定额E.施工定额3．下列属于工人工作定额时间的内容有（）。A.休息时间B.多余工作时间C.不可避免中断时间D.偶然工作时间E.施工本身造成的停工时间4．在下列工人工作时间中，属于非定额时间的有（）。A.多余和偶然工作时间B.休息时间C.施工本身造成的停工时间D.不可避免的中断时间E.违反劳动纪律的损失时间5．劳动定额的编制方法有（）。A.经验估计法B.统计计算法C.技术测定法D.比较类推法E.理论计算法6．在下列施工机械工作时间中，不应列入定额时间的有（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.机械多余的工作时间C.不可避免的中断时间D.机械停工时间E.违背劳动纪律的停工时间7．编制材料消耗定额的基本方法有（）。A.现场技术测定法B.试验法C.统计计算法D.理论计算法E.分析法8．施工定额中主要材料消耗定额的制定方法有（）。A.理论计算法B.统计法C.试验法D.类推比较法E.现场技术测定法9．确定劳动定额的工作时间通常采用（）。A.技术测定法B.统计计算法C.实验法D.比较类推法E.理论计算法10．以下属于周转性材料的是（）。A.脚手架B.模板C.挡土板D.预埋铁件E.临时设施11．施工定额中材料消耗定额的材料消耗量包括有（）。A.直接用于建筑安装工程上的材料B.不可避免产生的施工废料C.不可避免的材料施工操作损耗D.材料的摊销量\nE.材料回收量12．机械纯工作时间，就是指机械必需消耗的净工作时间，它包括正常工作负荷下，（）。A.有根据降低负荷下的时间B.不可避免的无负荷时间C.不可避免的中断时间D.机械多余的工作时间E.机械停工时间参考答案一、单项选择题1.A2.A3.B4.B5.D6.D7.C8.C9.B10.A11.D12.B13.B14.C15.B16.C17.C18.B19.B二、多项选择题1.C、D2.B、D3.A、C4.A、C、E5.A、B、C、D6.B、D、E7.A、B、C、D8.A、B、C、E9.A、B、D10.A、B、C11.A、B、C12.A、B、C第五节人工、材料、机械台班单价及定额基价一、单项选择题1．按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定计算，日工资单价=（）。A.基本工资+工资性津贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费B.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费C.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人养老保险费D.基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工教育费+生产工人劳动保护费2．给定以下数据：生产工人平均月工资为1200元，年平均每月法定工作日为20元，月平均日历日为30日，则基本工资为（）元。A.30B.40C.50D.603．材料预算价格是指材料从其来源地到达（）价格。A.工地B.施工操作地点C.工地仓库D.工地仓库堆放场地后的出库4．已知材料原价为100元，运杂费为10元，运输损耗费为10元，采购及保管费率为30%，材料采购及保管费为（）。A.30B.36C.6D.35．某工程购置钢材1000t，原价为2500元/t，运输费用50元/t，运输损耗0.5%，采购及保管费率为5%，生产厂家花费的运输包装60元/t，则钢材的预算价格为（）元/t。A.2500B.2723.63C.2753.63D.2690.896．某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/㎡,由花岗石生产厂家业务员在施工现场推销并签订合同，包装费4元/㎡,运杂费30/㎡，当地供销部分手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/㎡。A.1040.3B.1034C.1054.68D.1044.347．已知某工地钢材由甲、乙方供货，甲、乙方的原价分别为3830/t、3810/t，甲、乙方的运杂费分别为31.5元/t、33.5元/t，甲、乙的供应量分别为400t、800t，材料的运输损耗率为1.5%，采购保管费率为2.5%。则该工地钢材的材料单价为（）元/t。A.4003.92B.4004.92C.4001.92D.4002.928．对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用是（）。A.检验试验费B.研究试验费C.勘察设计费D.建设单位管理费9．材料运输损耗是指材料在运输和装卸搬运过程中不可避免的损耗，一般通过损耗率来规定损耗标准，材料运输损耗=（）。A.材料运输损耗=（材料原价+材料包装费）×运输损耗率B.材料运输损耗=（材料原价+材料运杂费）×运输损耗率C.材料运输损耗=（材料原价+材料保管费）×运输损耗率D.材料运输损耗=（材料原价+材料试验费）×运输损耗率10．施工机械台班预算单价是指某种施工机械在一个台班内，为了正常运砖所必需的（）的各项费用之和。A.支出B.分摊和支出C.收入D.分摊11．施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用。以下各项中，属于第二类费用的是（）。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.机械安拆费12．某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理费次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为（）。A.6.75B.4.50C.0.84D.0.5613．已知某施工机械预算价格为100万元，贷款利息系数为1.2，残值率为3%，机械耐用台班5000台班，则该机械台班折旧费为（）元。\nA.240B.194C.233D.20014．已知某施工机械预算价格为100万元，残值率为3%，时间价值系数为1.2，机械耐用总台班5000台班，则该机械台班折旧费最接近（）元。A.194B.200C.233D.24015．施工机械的操作时间（司炉）和其他操作人员的工资属于（）。A.第一类费用B.机械费C.管理费用D.措施费16．已知在钢筋混凝土基层上做20mm厚1：3水泥砂浆找层，每100㎡所需7.8工日，1：3水泥砂浆2.02m3，素水泥浆0.10m3，水0.60m3，200L灰浆搅拌机0.34台班，1：3水泥砂浆每增减5mm时，每100㎡所需1.41工日，1：3水泥砂浆0.51m3，200L灰浆搅拌机0.09台班。则在钢筋混凝土基层上做30mm厚水泥砂浆找平层，每100㎡人工、材料、机械台班的消耗量分别为（）。A.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04m3，素水泥浆0.10m3，水0.60m3，200L灰浆搅拌机0.52台班B.人工10.62工日，1：3水泥砂浆2.04m3，素水泥浆0.10m3，水0.60m3，200L灰浆搅拌机0.52台班C.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04m3，素水泥浆0.15m3，水0.60m3，200L灰浆搅拌机0.52台班D.人工10.62工日，1：3水泥砂浆3.04m3，素水泥浆0.10m3，水0.60m3，200L灰浆搅拌机0.46台班17．已知在M10水泥砂浆砖基层中，每10m3的定额基价为1254.31元，其中人工费303.36元，材料费931.65元，机械费19.30元。每10m3的M10水泥砂浆定额用量为2.36m3，M10水泥砂浆单价为每立方米110.82元，M15水泥砂浆单价为每立方米122.54元。则M15水泥砂浆砖基层每10m3定额基价和人工费、材料费、机械费分别是（）。A.1281.97，303.36，959.31，19.30B.1287.91，311.02，931.65，19.30C.1287.97，331.02，911.65，19.30D.1281.97，331.02，931.65，16.3018．定额基价，亦称分项工程单价，一般是指在一定使用范围内建筑安装单位产品的（）。A.不完全价格B.完全价格C.人工费+材料费D.材料费+机械费19．使用工程定额计价法所套用的定额基价是由若干个计算出的项目的单价构成，计算公式为（）。A.定额项目基价=人工费+材料费+机械费B.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊C.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊+规费的分摊D.定额项目基价=人工费+材料费+机械费+管理费分摊+规费的分摊+利润的分摊二、多项选择题1．人工单价是指直接从事施工生产的工人日工资水平，除生产工人的基本工资外，还包括（）。A.生产工人辅助工资B.职工福利费C.流动津贴D.生产工人劳动保护费E.工资性补贴2．施工机械台班单价组成的内容包括（）。A.预算价格B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运输费E.燃料动力费3．施工机械台班单价中第一类费用的计算包括（）。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运输费E.燃料动力费4．建筑材料、成品及半成品的预算单价主要由（）等组成。A材料原价B.材料运杂费C.材料保管费D.材料包装费E.材料施工损耗费5．材料单价一般称为（）。A.材料预算价格B.材料基价C.材料原价D.供应价格E.出厂价格6．材料原价是指材料的（）。A.出厂价格B.进口材料抵岸价C.销售部门的批发价D.市场采购价E.材料预算价格7．检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括（）。A.自设实验室进行实验所耗用的材料费用B.自设实验室进行实验所耗用的化学药品费用C.新结构、新材料的实验费D.建设单位对具有出厂合格证明的材料进行的检验费E.建设单位对构件做破坏性实验及其他特殊要求检验试验的费用8．施工机械台班单价中第二类费用亦称可变费用，是指属于支出性质的费用。包括（）。A.燃料动力费B.人工费C.养路费及车船使用税D.保险费及年检费E.经常修理费9．当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时，就产生了定额的换算。定额基价的换算包括（）。A.配合比材料不同时的换算B.乘系数的换算C.气候不同时的换算D.施工地点不同时的换算\nE.施工单位不同时的换算10．以下定额基价计算公式中正确的是（）。A.定额项目基价=人工费+材料费+机械费B.人工费=定额项目工日数×综合平均日工资标准C.材料费=∑（定额项目材料用量×材料预算价格）D.机械费=∑（定额项目台班量×台班单价）E.换算后的定额基价=原定额基价+换出的费用－换入的费用参考答案一、单项选择题1.B2.D3.D4.B5.D6.A7.B8.A9.B10.B11.C12.B13.C14.C15.B16.A17.A18.A19.A一、多项选择题1.A、B、D、E2.B、C、D、E3.A、B、C、D4.A、B、C、D5.A、B6.A、B、C、D7.A、B8.A、B、C、D9.A、B10.A、B、C、D第六节建筑安装工程费用一、单项选择题1.建筑安装工程费用定额的编制应遵循（）原则。A．A.统一性和对立性相结合B．社会先进和企业使用性相结合C．定性与定量分析相结合D．以专家为主和以群众为辅相结合.2.建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（）编制原则。A.合理确定定额水平B．简明、适用性C．定性与定量分析相结合D．以上都不对3.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%，企业管理费费率为10%，则间接费为（）。A．300元B．100元C．400元D．30元4.建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（）。A．合理确定定额水平原则B．简明、适用性原则C．社会平均水平的原则D．定性与定量分析相结合的原则5.已知直接工程费为1000元，措施费为100元，间接费为100元，相应利润率为30%，以直接费为计算基础计算利润为（）元。A．300B．360C．330D．606.下列不属于间接费用的取费基数的是（）。A．直接费合计B．人工费和机械费合计C．人工费合计D．人工费和材料费合计7.纳税地点在市区的企业纳税税率是（）。A．3.35%B．3.55%C．3.41%D．3.22%8.利润以直接费为计算基础的计算公式是（）。A．（直接费+间接费）×利润率B．直接工程费×利润率C．（直接工程费+间接费）×利润率D．直接费×利润率9.利润以人工费为计算基础的计算公式是：利润=（）×相应利润率A．直接工程费中的人工费B．措施费中的人工费C．直接工程费和措施费中的人工费D．间接费中的人工费10.北京市某单位拟建职工住宅楼，其税前造价为150万元。承包人为北京市郊区某县建筑公司，则该建筑公司交纳的税金是（）元。A．50400B．50251C．48300D．4500011.建筑安装工程费中的税金计算公式正确的是（）。A．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）B．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）C．税金=（直接工程费+间接费+利润）×税率（%）D．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）二、多项选择题1.间接费定额的基础数据指标包括（）。\nA．全员劳动生产率B．生产人员比例C．全年有效施工天数D．工资标准E．间接费年开支额2.利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。其计算方式有（）。A．以直接费为计算基础B．以直接工程费为计算基础C．以人工费为计算基础D．以人工费和机械费合计为计算基础。E．以材料费和机械费合计为计算基础。3.间接费的计算方法按取费基数的不同分为以下（）。A．间接费=直接费合计×间接费费率（%）B．间接费=人工费和机械费合计×间接费费率（%）C．间接费=人工费合计×间接费费率（%）D．间接费=机械费合计×间接费费率（%）E．间接费=人工费和材料费合计×间接费费率（%）4.税金计算公式正确的是（）。A．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）B．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）C．税金=（直接费+间接费+利润）×税率（%）D．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）E．税金=（直接费+措施费+间接费+利润）×税率（%）5.根据本地区典型工程发承包价的分析资料综合取定规费计算中所需的数据包括（）。每万元发承包价中人工费含量和机械费含量A．每万元发承包价中人工费含量和机械费含量B.人工费占直接费的比例C.每万元发承包价中所含规费缴纳标准的各项基数D.机械费占直接费的比例E．材料费占直接费的比例6.企业管理费费率计算方式有（）。A．以直接费为计算基础B．以直接工程费为计算基础C．以人工费为计算基础D．以人工费和机械费合计为计算基础E．以材料费和机械费合计为计算基础参考答案一、单项选择题1．C2．A3．C4．C5．B6．D7．C8．A9．C10．A11．D二、多项选择题1．A、C、D、E、2．A、C、D3．A、B、C4．C、D5．A、B、C6．A、C、D第六节建筑安装工程费用一、单项选择题1.建筑安装工程费用定额的编制应遵循（）原则。A．A.统一性和对立性相结合B．社会先进和企业使用性相结合C．定性与定量分析相结合D．以专家为主和以群众为辅相结合.2.建筑安装工程费用定额的水平应按照社会必要劳动量确定，这一说法体现了建筑安装工程费用定额的（）编制原则。A.合理确定定额水平B．简明、适用性C．定性与定量分析相结合D．以上都不对3.已知直接费合计为1000元，规费费率为30%，企业管理费费率为10%，则间接费为（）。A．300元B．100元C．400元D．30元4.建筑安装工程费用定额的编制原则不包括（）。A．合理确定定额水平原则B．简明、适用性原则C．社会平均水平的原则D．定性与定量分析相结合的原则5.已知直接工程费为1000元，措施费为100元，间接费为100元，相应利润率为30%，以直接费为计算基础计算利润为（）元。A．300B．360C．330D．606.下列不属于间接费用的取费基数的是（）。A．直接费合计B．人工费和机械费合计C．人工费合计D．人工费和材料费合计7.纳税地点在市区的企业纳税税率是（）。A．3.35%B．3.55%C．3.41%D．3.22%\n8.利润以直接费为计算基础的计算公式是（）。A．（直接费+间接费）×利润率B．直接工程费×利润率C．（直接工程费+间接费）×利润率D．直接费×利润率9.利润以人工费为计算基础的计算公式是：利润=（）×相应利润率A．直接工程费中的人工费B．措施费中的人工费C．直接工程费和措施费中的人工费D．间接费中的人工费10.北京市某单位拟建职工住宅楼，其税前造价为150万元。承包人为北京市郊区某县建筑公司，则该建筑公司交纳的税金是（）元。A．50400B．50251C．48300D．4500011.建筑安装工程费中的税金计算公式正确的是（）。A．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）B．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）C．税金=（直接工程费+间接费+利润）×税率（%）D．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）二、多项选择题1.间接费定额的基础数据指标包括（）。A．全员劳动生产率B．生产人员比例C．全年有效施工天数D．工资标准E．间接费年开支额2.利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。其计算方式有（）。A．以直接费为计算基础B．以直接工程费为计算基础C．以人工费为计算基础D．以人工费和机械费合计为计算基础。E．以材料费和机械费合计为计算基础。3.间接费的计算方法按取费基数的不同分为以下（）。A．间接费=直接费合计×间接费费率（%）B．间接费=人工费和机械费合计×间接费费率（%）C．间接费=人工费合计×间接费费率（%）D．间接费=机械费合计×间接费费率（%）E．间接费=人工费和材料费合计×间接费费率（%）4.税金计算公式正确的是（）。A．税金=（直接工程费+措施费）×税率（%）B．税金=（直接工程费+措施费+间接费）×税率（%）C．税金=（直接费+间接费+利润）×税率（%）D．税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×税率（%）E．税金=（直接费+措施费+间接费+利润）×税率（%）5.根据本地区典型工程发承包价的分析资料综合取定规费计算中所需的数据包括（）。每万元发承包价中人工费含量和机械费含量A．每万元发承包价中人工费含量和机械费含量B.人工费占直接费的比例C.每万元发承包价中所含规费缴纳标准的各项基数D.机械费占直接费的比例E．材料费占直接费的比例6.企业管理费费率计算方式有（）。A．以直接费为计算基础B．以直接工程费为计算基础C．以人工费为计算基础D．以人工费和机械费合计为计算基础E．以材料费和机械费合计为计算基础参考答案一、单项选择题1．C2．A3．C4．C5．B6．D7．C8．A9．C10．A11．D二、多项选择题1．A、C、D、E、2．A、C、D3．A、B、C4．C、D5．A、B、C6．A、C、D第七节工程建设其他费用定额一、单项选择题1．工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。A.建筑安装工程费用和设备、工器具购置费B.建筑安装工程费用和建设管理费C.建设管理费和设备、工器具购置费D.建设用地费和研究试验费\n2．工程建设其他费用定额分别由国家各有关归口管理部门和各省、直辖市、自治区依照行业特点和工程的具体情况、具体问题进行具体分析，细算粗编，在具体编制概预算时，应按照（）的原则进行编制和管理。A.地方水平与全国水平协调B.社会平均水平与个别水平兼顾C.发生的计列，不发生的不列D.行业与部门统筹3．建设管理费以建设投资中的（）为基数乘以建设管理费率计算。A.建筑安装工程费用B.设备、工器具购置费C.工程费用D.预备费4．工程建设其他费用属于（）。A.建筑安装工程费用B.预备费C.建设项目工程造价D.企业管理费5．建设管理费属于（）。A.企业管理费B.规费C.工程建设其他费用D.预备费6．已知工程费用为1000万元，建设管理费费率为15%，人工费用为200万元，则建设管理费为（）万元。A.30B.60C.100D.1507．建设用地费属于（）。A.建筑安装工程费用B.企业管理费C.工程建设其他费用D.场地准备及临时设施费8．建设场地平整中的余物拆除清理费在（）中计算A.场地准备及临时设施费B.工程建设其他费用C.建筑安装工程费用D.预备费9．研究试验费属于（）。A.建筑安装工程费用中的材料费B.建筑安装工程费用中的机械费C.工程建设其他费用D.场地准备及临时设施费10．劳动安全卫生评价费属于（）。A.工程建设其他费用B.建筑安装工程费用中的规费C.建筑安装工程费用中的人工费D.企业管理费11．场地准备及临时设施费属于（）。A.建筑安装工程费用中的临时设施费B..工程建设其他费用C.建筑安装工程费用中的场地平整费D.预备费12．工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费=（）×费率+拆除清理费A.建筑安装工程费用B.设备、工器具购置费C.工程费用D.预备费13．工程建设其他费用包括（）。A.工程保险费B.施工管理用财产、车辆保险费C.工会经费D.工地危险作业意外伤害保险费14．特殊设备安全监督检验费按照建设项目所在省（直辖市、自治区）安全监察部门的规定标准计算。无具体规定的，在编制投资估算和概算时可按受检设备（）的比例估算。A.采购保管费B.现场安装费C.出厂价D.现场安装费中的人工费15．生产准备及开办费=（）×生产准备费指标（元/人）A.建设工程管理定员B.设计定员C.施工企业定员D.施工现场定员16．以下不属于工程建设其他费用的是（）。A.场地准备及临时设施费B.研究试验费C.联合试运转费D.材料试验费二、多项选择题1．工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。A.建筑安装工程费用B.设备、工器具购置费C.勘察设计费D.可行性研究费E.建设用地费2．关于建设管理费，以下说法正确的是（）。A.以建设投资中的工程费用为基数乘以建设管理费率计算B.工程监理是受建设单位委托的工程建设技术服务，属建设管理范畴C.如果设管理采用工程总承包方式，其总包管理费从建设管理费中支出D.改扩建项目的建设管理费率应比新建项目适当提高E.符合验收条件但未及时办理竣工验收手续的建设项目，视同项目已交付生产，其费用不得从基建投资中支付3．关于建设用地费，以下说法正确的是（）。A.根据征用面积，按土地征用补偿费、安置补助费标准和耕地占用税、城镇土地使用税标准计算B.建设用地上的建（构）筑物如需迁建，其迁建补偿费应按迁建补偿协议计列C.建设场地平整中的余物拆除清理费在“场地准备及临时设施费”中计算D.建设项目采用“长租短付”的方式租用土地使用权，在建设期间支付的租地费用计入建设用地费E.建设项目在生产经营期间支付的土地使用费一同进入建设用地费\n4．研究试验费不包括以下（）。A.由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料等进行一般鉴定、检查和试验所发生的费用C.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为本建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验E.按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用5．关于场地准备及临时设施费以下说法正确的是（）。A.建设产地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中B.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算C.发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算D.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费E.该项费用包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用6．下列属于引进技术和引进设备其他费的有（）。A.引进项目图纸资料翻译复印费B.出国人员费用C.联合试运转费D.来华人员费用E.单独引进软件的关税7．关于工程保险费以下说法正确的是（）。A.所有建设工程都要计取此项费用B.不同的建设项目可根据工程特点选择投保险种，根据投保合同计列保险费用C.编制投资估算和概算时可按工程费用的比例估算D.工程保险费不包括已列入施工企业管理费中的施工管理用财产、车辆保险费E.工程保险费包括工地人员的养老保险费、失业保险费、医疗保险费8．联合试运转费不包括（）。A.设备安装工程费中的调试及试车费用B.试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用C.试运转中暴露出来的因设备缺陷发生的处理费用D.联合试运转收入小于试运转支出时的差额E.联合试运转收入大于费用支出时的差额9．生产准备及开办费的计算方法为（）。A.新建项目按设计定员为基数计算B.改扩建项目按新增设计定员为基数计算C.生产准备及开办费=生产定员×生产准备费指标（元/人）D.可采用综合的生产准备费指标进行计算E.可按费用内容的分类指标计算参考答案一、单项选择题1.A2.C3.C4.C5.C6.D7.C8.A9.C10.A11.B12.C13.A14.B15.B16.D二、多项选择题1.A、B2.A、B、C、E3.A、B、C、D4.A、B、C5.A、B、C、D6.A、B、D7.B、D8.A、B、C9.A、B、D、E第八节工程造价信息、资料积累与造价指数一、单项选择题1．以下不是按照不同阶段对工程造价资料进行分类的是（）。A.投资估算B.单项工程C.施工图预算D.竣工结算2．工程造价资料积累的内容应包括（）。A.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）和“价”及对造价有重要影响的技术经济条件B.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）和“价”C.“量”（如主要工程量、材料量、设备量等）及对造价有重要影响的技术经济条件D.“价”及对造价有重要影响的技术经济条件3．以下关于工程造价资料的说法中，错误的是（），A.1991年11月，建设部印发了《建立工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度正式建立起来B.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等C.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件D.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作4．相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日、主要材料用量、机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的（）。A.建设项目工程造价资料B.单项工程造价资料C.单位工程造价资料D.其他5．要建立造价资料数据库，首要的问题是（）A.作出计划B.原始数据的收集C.数据输入工作D.工程的分类与编码\n6．下列不属于单位工程造价资料的是（）。A.项目建设标准、建设工期B.主要的工程量和主要的材料量C.建筑结构特征D.工程的内容7．下列不能体现工程造价资料数据库作用的是（）。A.编制概算指标、投资估算指标的重要基础资料B.考核基本建设投资效果的依据C.编制固定资产投资计划的参考D.编制标底和投标报价的参考8．工程造价指数按照工程范围、类别、用途分为（）。A.单项造价指数和综合造价指数B.时点造价指数和区间造价指数C.定基指数和环比指数D.月指数和年指数二、多项选择题1．工程造价指数的作用有（）。A.可以利用工程造价指数分析价格变动趋势及其原因B.可以利用工程造价指数估计工程造价变化对宏观经济的影响C.工程造价指数是工程承发包双方进行工程估价和结算的重要依据D.工程造价指数是编制消耗量定额的重要依据E.工程造价指数是调整工程造价价差的依据2．以下按造价资料限期长短对工程造价指数分类的是（）。A.时点造价指数B.周指数C.月指数D.季指数E.年指数3．以下按基期不同对工程造价指数分类的是（）。A.单项造价指数B.时点造价指数C.定基指数D.环比指数E.报告期指数参考答案一、单项选择题1.B2.A3.D4.D5.D6.A7.B8.A二、多项选择题1.A、B、C、E2.A、C、D、E3.C、D第一节建设项目投资估算一、单项选择题1．关于项目决策与项目投资的关系，下列说法中不正确的是（）。A.项目决策的深度影响投资估算的精确度B.投资合理性是项目决策正确性的前提C.项目决策的深度影响工程造价的控制水平D.项目的决策是决定项目和工程造价的基础2．项目可行性研究阶段的投资估算，是（）的重要依据。A.主管部门审批项目建议书B.施工企业进行成本核算C.项目投资决策D.编制设计概算3．作为设计任务书下达的投资限额是（）。A.投资估算B.设计概算C.工程费用估算D.工程费用概算4．下列关于投资估算生产能力指数法的表述中，正确的是（）。A.一般情况下，生产能力指数的取值范围0～1.5之间B.当拟建项目生产规模扩大主要依赖增大设备规模时，生产能力指数取值在0.8～0.9之间C.这种方法主要适用于投资与规模呈线性关系的类型项目D.生产能力指数法的估算精度一般可达到±20%以内5．投资估算精度应满足控制()的要求。A.初步设计概算B.施工图预算C.项目资金筹资计划D.项目投资计划6．经拟建项目的主体工程费或主要设备为基数，以其他工程费与主体工程费或主要设备费的百分比系数估算项目总投资的方法叫（）。A.类似项目对比法B.系数估算法C.生产能力指数法D.比例估算法7．根据预可行性研究阶段的投资估算精度要求，投资估算误差应控制在（）。A．±10%之内B．±20%之内C．±30%之内D．±5%之内8．投资估算精度相对较高，既可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是（）。A．类似项目对比法B．系数估算法C．生产能力指数法D．指标估算法\n9．下列各项中，不属于流动资产的是（）。A．现金B．应付账款C．应收账款D．存货10．下面有关单位生产能力估算法的叙述，正确的是（）。A．此种方法估算误差小，是一种常用的方法B．这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系C．在总承包工程报价时，承包商大都采用此方法估价D．这种方法一般用于项目设计概算阶段的投资估算11．按照生产能力指数法（生产能力指数=0.6，调整系数=1），若将设计中的化工生产系统的生产能力提高3倍，投资额大约增加（）。A．200%B．300%C．230%D．130%12．生产能力指数估算法与单位生产能力估算法相比，估算精确度（）。A．较低B．较高C．相当D．根据情况不能一概而论13．已建年产1000t某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的2倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。A．116%B．63.7%C．58.7%D．29.6%14．按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（）。A．土石方工程B．矿井巷道衬砌工程C．路面铺设工程D．工业窑炉砌筑15．某项目主要设备费为3000万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系统为0.7，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系统为1.2，用朗格系数法计算总建设费用为（）万元。A．5100B．5520C．6120D．570016．已建年产3000t某化工产品生产项目的静态投资额为2000万元，现拟建年产相同产品5000t类似项目。若生产能力指数为0.6,综合调整系数为1.2,则采用单位生产能力估算法估计拟建项目的静态投资为()万元。A．4369B．3261C．3621D．400017．年产量10万t某化工产品已建项目的静态投资额为5000万元，现拟建年产20万t同产品的类似项目。若生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.2，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A．7579B．6000C．9490D．909418．某项目主要设备费为3600万元，管线、仪表、建筑物等费用的估算系数为0.88，管理费、合同费、应急费等项费用的估算系数为1.16，用朗格系数法计算总建设费用为（）万元。A．6768B．7344C．7581D．7851二、多项选择题1．关于建设项目决策与项目投资的关系，以下正确的是（）。A．项目决策的正确性是项目投资合理性的前提B．项目投资是项目决策的基础C．项目投资和建设项目工程造价水平影响项目决策D．投资估算的精确度依赖于项目决策阶段对项目的理解深度E．工程造价的控制水平依赖于项目决策阶段对项目的理解深度2．固定投资估算的内容按费用性质划分，包括（）。A．建筑安装工程费B．设备及工器具购置费C．工程建设其他费用D．预备费E．流动资金3．流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买（）等所需的周围资金。A．原材料B．燃料C．支付工资D．其他经营费用E．固定资产4．下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）。A．比例估算法B．系数估算法C．生产能力指数法D．类似项目对比法E．工程量估算法5．系数估算法的种类很多，我国国内常用的方法有（）。A．设备系数法B．主体专业系数法C．朗格系数法D．综合调整系数法E．生产能力系数法6．按照指标估算法，建筑工程费用估算一般采用（）。A．单位实物工程量投资估算法B．工料单价投资估算法C．单位建筑工地工程投资估算法D．概算指标投资估算法E．工程量估算法\n参考答案一、单项选择题1．B2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.D9.B10.B11.D12.B13.B14.B15.C16.D17.D18.D二、多项选择题1．A、C、D、E2．A、B、C、D、3．A、B、C、D4．B、C、D、5．A、B、C6．A、C、D第二节建设项目设计概算一、单项选择题1.三级概算的编制形式的组成内容不包括（）。A.建设项目总概算B.分部分项工程概算C.单位工程概算D.单项工程综合概算2.当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括（）。A．预备费B工程建设其他费用C．建筑安装工程费D．建设期贷款利息3.三级概算文件编制形式的组成内容有（）。A．建设工程概算、安装工程概算、设备工器具概算B．工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算C．建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算D．分部分项工程概算、措施项目概算、其他项目概算4.建设项目的三阶段设计是指（）。A．单位工程设计、单项工程设计、建筑项目总设计B．初步设计、技术设计、施工图设计C．总图运输设计、平面设计、立面设计D．初步设计、技术设计、扩大初步设计5.下列关于设计概算的说法，错误的是（）。A．设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用B．设计概算一经批准就作为工程造价管理的最高限额C．设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额D．设计概算是设计方案技术经济合理的综合反映6.不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（）。A．总概算表B．单项工程概算表C．工程建设其他费用计算表D．单位工程概算表7.在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。A．软化水处理设备B．消防工程C．防洪工程D．锅炉房工程8.某建设项目订购了50t的国产非标准设备，订货价格为50000元/t，已知设备运杂费率为8%，设备安装费率为20%，按概算指标法，该项目的设备安装工程概算价值为（）万元。A．40B．50C．54D．3249.概算指标法采用的是（）。A．直接工程费指标B．全费用指标C．完全单价指标D．综合单价指标10.某市一栋普通办公楼为砖混结构3000m3，建筑直接工程费为370元/㎡，其中：毛石基础为39元/m3，而今拟建一栋办公楼3500m3，是采用钢筋混凝土带形基础为51元/m3，其他结构相同，该拟建办公楼直接费的造价概算适合采用（）。A．概算定额法B．概算指标法C．扩大单价法D．类似工程预算法11.已知某进口设备原价为1500万元，安装费率为14%，设备吨重为300t，每吨设备安装费指标为8000元，则该进口设备安装费为（）万元。A．240B．210C.225D.20012.新建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量0.9㎡，釉面砖全费用单价为60元/㎡。类似工程概算指标为58000元/100㎡，外墙采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为0.95㎡，水泥砂浆抹面全费用单价为10元/㎡，则该砖混结构工程修下概算指标为（）元/㎡。A．591.60B．624.50C．628.00D．645.2813．在编制建筑工程概算时，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能够按照初步设计图纸计算出分部工程项目的工程量时，最适宜的概算编制方法是（）。A．概算指标法B．类似工程预算法C．预算单价法D．扩大单价法14．当采用类似工程预算法编制概算时，必须要调整的因素是（）。A．质量类似和进度差异B．时间差异和地点差异\nC．建筑结构差异和价格差异D．质量差异和价格差异15．①确定各分部分项工程项目的概算定额单价；②列出分项工程的项目名称，计算工程量；③汇总计算单位工程直接费；④计算汇总单位工程直接工程费之和；⑤计算间接费和利税；⑥计算单位工程概算造价。按照概算定额法编制设计概算，以上工作正确的先后顺序是（）。A．①②③④⑤⑥B．②⑤①④③⑥C．②①④③⑤⑥D．②①⑤③④⑥16．某桥式起重机净重6t，每吨设备安装费费指标为200元/t，其中人工费为60元/t，则该桥式起重机安装费及其中的人工费为（）。A．840，260B．1560，360C．1200，360D．1200，84017．某新建住宅的直接工程费为800万元，按照当地造价管理部门规定，土建工程措施费费率为8%，间接费费率为15%，利润率为7%，税率为3.4%。则该住宅的单位工程概算为（）万元。A．1067．20B．1080．10C．1081．86D．1099．3018．①公用工程；②生产管理服务性工程；③厂外工程；④生活福利工程；⑤主要工艺生产装置；⑥辅助工艺生产装置。以上工程在工业建设项目总概算的工程费用中，排列顺序正确的（）。A．③①②④⑤⑥B．①②⑤⑥④③C．②⑤⑥④①③D．⑤⑥①②③④19．在建设项目总概算的编制中，专项费用的计算主要依据不包括（）。A．贷款方式及利率B．固定资产投资方向调节税C．铺底流动资金D．基本预备费计算标准20在审查设计概算时，对一些关键设备、设施、重要装置等难以核算的较大投资进行多方核对、逐项落实的审查方法是（）。A.标准审核法B.查询核实法C.重点审核法D.联合审查法21下列造价审核方法中，属于设计概算审查方法的是（）。A.重点抽查法B.全面审查法C.查询核实法D.分解对比审查法二、多项选择题1．设计概算可分为（）。A．分项工程概算B．分部工程概算C．单位工程概算D．单项工程综合概算E．建设项目总概算2．建设项目总概算的编制中，工程费用的编制依据包括（）。A．工程取费标准B．贷款的方式及利率C．采用的指标或定额D．设备材料价格的取定E．基本预备费的取费标准3．二级编制形式设计概算文件的组成包括（）。A．总概算表B．工程建设其他费用计算表C．单项工程综合概算表D．单位工程概算表E．编制说明4．下列属于审查设计概算方法的有（）。A．全面审查法B．联合会审法C．查询核算法D．对比分析法E．分解审查法5．审查设计概算的编制依据时，重点审查编制依据的（）。A．合法法B．可靠性C．时效性D．来源E．适用范围6．由于下面哪几个原因引起的设计的投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算（）。A．设计定员发生变动B．主要设备型号和规格发生变动C．贷款利息率的提高D．超出基本预备费用规定的范围E．超出工程造价调整预备费参考答案一、单项选择题1．B2．C3．C4．B5．C6．B7．B8．B9．A10．B11．A12．B13．D14．C15．C16．C17．D18．D19．D20．B21．C二、多项选择题1．C、D、E2．A、C、D3．A、B、D、E4．B、C、D5．A、C、E6．A、B、D、E\n第三节建设项目施工图预算一、单项选择题1．作为施工企业进行工程结算的主要依据，也是确定施工合同价款重要依据的是（）。A.预期预算B.施工图预算C.施工预算D.工程概算2．在用单价法编制施工图预算时，当施工图纸的某些设计要求与定额单价特征相差甚远或完全不同时，应（）。A.直接套用B.按定额说明对定额基价进行调整C.按定额说明对定额基价进行换算D.编制补充单位估价表或补充定额3．采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算，区别主要在于（）。A.预算造价的构成不同B.预算所起的作用不同C.预算编制依据不同D.单价包含的费用内容不同4．与单价法相比，实物量法编制施工图预算的缺点是（）。A.工料消耗不清晰B.人、材、机价格不能体现市场价格C.分项工程单价不直观D.计算、统计的价格不准确5．先计算汇总单位工程直接工程费，再计算措施费、间接费、差价、利润和税金，最后汇总单位工程预算造价的施工图预算编制方法是（）。A.综合单价法B.清单计价法C.工料单价法D.实物量法6．已知某单位工程直接工程费为150万元，其中人工、材料、机械的比例为2：5：3，措施费为20万元，其中人工、材料、机械的比例为2：6：2。若采用以人工费为基础的工料单价法计算造价时，利润的取费基数为（）万元。A．30B．34C．150D．1707．下列各项中，不属于施工图预算书组成部分的是（）。A．补充单位估价表B．主要设备材料数量及价格表C．工程量计算书D．工、料、机分析表8．对于承包商而而言，施工图预算的作用之一是()。A．检验设计的经济合理性B．测算标底C．测算造价指数D．拟定降低成本措施9．在施工图预算编制时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的这种方法是（）。A．综合单价法B．实物量法C．工料单价法D．清单计价法10．下列选项中，一般不作为业主和承包商在工程施工交易时采用的依据是（）。A．施工图纸及说明书B．批准的初步设计文件C．工程量计算规则D．招标文件11．①了解现场情况；②熟悉施工图纸；③编制基价直接费计算表；④列项计量；⑤编写编制说明；⑥计算预算造价；⑦计算定额直接费；⑧工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是（）。A．①②④③⑦⑥⑧⑤B．②①④③⑦⑧⑥⑤C．①②⑤④③⑦⑥⑧D．②①④③⑦⑥⑧⑤12.按照工程量清单计价规定，工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是()。A．措施费B．管理费C．利润D．风险费用13．在应用定额编制施工图预算时，如遇某分项工程的有关内容与定额子目不完全相同，但定额说明允许在规定的范围内调整使用的，应当采取的处理办法是（）。A．直接套用预算定额子目及其单价B．近似套用预算定额子目及其单价C．换算套用预算定额子目及其单价D．套用补充预算定额子目及其单价14．施工图预算审查的主要内容不包括（）。A．审查工程量B．审查预算单价套用C．审查其他有关费用D．审查材料代用是否合理15．审查施工图预算的方法很多，其中全面、细致、质量高的审查方法是（）。A．分组计算审查法B．对比法C．全面审查法D．筛选法16．利用不同建筑标准下的工程量、造价、用工三个单方基本值表对施工图预算进行审查的方法是（）。A．标准预算审核法B．筛选审查法C．利用手册审查法D．分解对比审核法17．下列不属于审查施工图预算的方法是（）。A．全面审查法B．对比审查法C．重点抽查法D．联合审查法18．全面审查法主要适用于（）。A．需要精确审计的工程B．利用标准图纸施工的工程C．利用通用图纸施工的工程D．要求快速审查的工程19．分组计算审查法的最大优点是（）。A．全面、细致B．审查质量高C．回忆审查工程量速度D．审查时间短\n20．当审查工程预算单价套时，下列表述中错误的是（）。A．审查名称、规格、计量单位和所包括的工程内容是否与单位估价表一致B．审查单价换算是否正确C．审查预算外调增的材料差价是否取了间接费D．审查补充定额和单位估价表的编制是否符合编制原则21．当使用筛选审查法进行预算审查时，通常选择的筛选标准值是（）。A．工程量、主材消耗量、造价的单方基本值B．主材消耗量、造价、用工的单方基本值C．工程量、主材消耗量、用工的单方基本值D．工程量、造价、用工的单方基本值22．按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查的方法是（）。A．标准预算审查法B．对比审查法C．全面审查法D．利用手册审查法二、多项选择题1．施工图预算按建设项目组成分为（）。A．单位工程施工图预算B．建设项目总预算C．分部工程施工图预算D．单项工程总和预算E．分项工程施工图预算2．根据工程性质，下列工程预算属于建筑工程造价的是（）。A．给排水工程B．采暖通风工程C．土建工程D．电气设备工程E．炉窑工程3．施工图预算按专业可分为（）等。A．建筑工程预算B．分部工程预算C．园林绿化工程预算D．市政工程预算E．单位工程预算4．施工图预算对承包商的作用主要表现在（）。A．进行优化设计B．作为确定招投标底的参考依据C．修正建设投资D．进行施工准备和工程分包E．拟定降低成本措施5．施工图预算对投资单位的作用主要表现在（）。A．进行优化设计B．作为确定招投标底的参考依据C．修正建设投资D．拨付和结算工程价款E．拟定降低成本措施6．编制施工图预算的依据不包括（）。A．预算定额B．时间定额C．施工定额D．工序定额E．施工方案7．施工图预算编制方法有（）。A．实物金额法B．实物量法C．费用单价法D．单价法E．基价法8．施工图预算审查的内容有（）等。A．审查工程量B．审查预算定额C．审查预算单价的套用D．审查计费基础和费率E．审查人、材、机单价9．施工图预算审核的方法有（）等。A．全面审查法B．重点抽查法C．分析比较审查法D．筛选审查法E．分组计算审查法10.施工图预算编制依据有()。A．会审过的施工图纸B．现行的建筑安装施工定额C．招标文件D．施工组织设计E．企业定额11.用筛选法审查施工图预算时,一般选用的筛选标准是()等单方基本值。A．用工量B．材料用量C．机械台班用量D．工程量E．工程造价12.采用重点抽查法审查施工图预算,审查的重点有()。A．编制依据B．工程量大或造价高的工程C．结构复杂的工程D．单位估价表E．计费基础和费率参考答案一、单项选择题\n1．B2．D3．D4．C5．C6．B7．C8．D9．C10．B11．B12．A13．C14．D15．C16．B17．D18．A19．C20．C21．D22．C二、多项选择题1.A、B、D2.A、B、C、E3.A、C、D4.D、E5.B、C、D6.B、C、D7.B、D8.A、C、D、E9.A、B、D、E10.A、C、D11.A、D、E12.B、C、E第四节决策和设计阶段工程造价的控制一、单项选择题1．关系到项目成败、决定项目投资水平的最主要因素是（）。A.项目建设规模B.技术方案C.设备方案D.建设标准2．在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定（）。A.建设规模B.建设标准C.技术方案D.设备方案3．在项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素不包括（）。A.总图运输B.外部运输C建设地点D.外部协作条件4．下列各项中，属于设计阶段影响工程造价的主要因素（）。A.建设规模B.技术方案C.主要设备选型D.工艺设计5．在决策阶段和设计阶段均为影响造价主要因素的是（）。A.项目建设规模B.设备方案C.总平面配置D.建设标准6．下列属于初步设计优化工作之一的是（）。A.充分考虑施工方法B.合理规划主要原材料供应C.核实主要设备选型D.建筑物设计要考虑当地习惯7．下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）。A.协调好技术先进性和经济合理性的关系B.考虑建设投资和运营费用的关系C.兼顾近期和远期的要求D.处理好建设规模与资源利用的关系8．初步设计的限额设计目标是在初步设计开始前，根据批准的（）确定的。A.项目建议书及其投资估算B.可行性研究报告及其投资估算C.设计任务书及其设计概算D.初步设计文件及其投资概算9．限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是（）。A.目标分解与计划B.目标实施C.目标实施检查D.目标修改10．施工图设计的限额设计目标是在施工图设计开始前，根据批准的（）确定的。A.项目建议书及其投资估算B.可行性研究报告及其投资估算C.设计任务书及其设计概算D.初步设计文件及其投资概算11．下列各项中，属于施工设计优化工作内容的是（）。A.合理配置辅助设施和公共设施B.合理规划主要原材料和燃料供应C.充分考虑施工能力和施工方法D.做到生产与环境保护兼顾12．限额设计中，为预留一定的可调节费用空间，下达的限额指标一般为（）。A.限额总目标的80%B.限额总目标的90%C.总目标中直接直接费的80%D.总目标中直接工程费的90%13．合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是（）。A．估算的编制及管理B．概算的编制及管理C．预算的编制及管理D．结算的编制及管理二、多项选择题1．方案比选是一项复杂的工作，涉及的因素很多，考虑的角度也不同，一般要遵循的原则有（）。A．协调好技术先进性和经济合理性的关系B．考虑建设投资和运营费用的关系C．兼顾近期与远期的要求D．考虑社会平均水平与个别先进水平的统筹E．既要简明又要实用2．在设计阶段，对于建设项目局部方案的多方案比选，一般采用的方法包括（）。A．造价额度B．运行费用C．净现值法D．财务评价E．净年值法\n3．在建设项目决策阶段，建设项目多方案整体宏观方面的比选，一般采用的方法有（）。A．投资回收期法B．计算费用法C．造价额度法D．运行费用法E．净年值法4．优化设计一般是在设计阶段进行的，包括初步设计、技术设计、施工图设计阶段。优化的内容有（）。A．整个项目设计方案的优化B．项目局部设计方案的优化C．项目局部结构设计优化D．项目建设规模方案的优化E．项目工艺流程方案的优化5．设计优化工作要有一定的手段来保证，常有优化设计方案措施和方法包括（）。A．设计招标B．方案竞选C．限额设计D．编制施工组织设计E．编制投资估算6．限额设计的全过程，实际上就是建设项目投资目标管理的过程。限额设计的过程管理体现在（）。A．限额设计目标要在设计中表现，在项目具体建设施工中实现B．初步设计限额设计要在施工图设计中实现和细化C．施工图设计限额设计要在施工中实现D．施工图设计限额控制初步设计限额E．施工设计限额控制施工图设计限额参考答案一、单项选择题1．A2．C3．C4．D5．D6．B7．D8．B9．D10．D11．C12．D13．A二、单项选择题1．A、B、C2．A、B、C、E3．A、B、E4．A、B、C5．A、B、C6．A、B、C第一节建设工程招标一．单项选择题1．我国《招标投标法》规定的招标方式是（）。A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标2．《招标投标法》规定，以下工程建设项目必须进行招标的（）。A．非外国政府贷款项B．大型基础设施项目C．特定专利项目D．私人投资项目3．《招标投标法》规定，以下可以不进行招标的项目的是（）。A．公用事业的项目B．国家融资的项目C．使用专有技术的项目D．使用国家资金的项目4．建设工程招标根据工程施工范围内大小和专业不同分为全部工程招标、单项工程招标和专业工程招标，以下属于此类分类办法的是（）。A．工程监理招标B．工程施工招标C．工程勘察设计招标D．工程项目货物招标5．以下属于建设项目全过程招标的是（）。A．建设项目总承包招标B．工程勘察设计招标C．工程施工招标D．建设监理招标6．工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业对口不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（）。A．工程监理招标B．单项工程招标C．勘察设计招标D．材料设备招标7．根据《招标投标法》的规定，建设工程招标应在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，该招标方式为（）。A．公开招标B．邀请招标Ｃ．联合招标Ｄ．议标８．下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。Ａ．招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B．招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C．任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D．建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构9．根据《招标投标法》的规定，采用邀请招标的建设项目，邀请投标的单位必须在（）家以上。A．2B．３Ｃ．４Ｄ．５10.若招标单位不具备编制招标文件和组织评标能力的,则（）。A．该项目不能招标B．应当委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标C．应当更换招标单位D．该招标单位应进行整改、取得资格后再进行项目招标\n11．建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（）。A．作为竣工验收的依据B．制定施工方案的依据C．制定索赔处理办法的基础D．签订工程承包合同的基础12．在建设工程施工招标文件中，对投标文件的组成、投标报价、递交、修改、撤回等有关内容提出要求的部分是招标文件中（）。Ａ．投标文件格式Ｂ．技术条款Ｃ．合同主要条款Ｄ．投标须知13．下列不属于工程建设项目货物招标文件组成内容的是()。Ａ．投标须知Ｂ．设计图纸Ｃ．投标文件的格式Ｄ．评标标准和方法14.招标文件的内容应该包括()。A．施工方案B．履约担保C．招标公告D．投标文件格式15．在建设工程招标投标中，对投标人的资格审查分为资格预审和（）。A．资格终审B．资格初审C．资格复审D．资格后审16．在建设工程招标投标中，经资格后审不合格的投标人（）。A．不得参加投标B．需重新提交审查资料C．编制的投标书作废标处理D．需酌情扣除评标得分17．关于建设工程施工招标投标的程序，在发布招标公告后接受投标书前，招标投标程序依次为（）。A．招标文件发放→投标人资格预审→勘察现场→投标答疑会B．勘察现场→投标答疑会→投标人资格预审→招标文件发放C．投标人资格预审→招标文件发放→勘察现场→投标答疑会D．投标答疑会→勘察现场→投标人资格预审→招标文件发放18．招标单位对招标文件所作的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，须在投标截止时间至少（）日前。A．7B．10．C.15D．2019.关于建设工程招标投标程序,在发布招标公告之前,按照程序需要完成的工作依次为()。A．建设工程项目报建→提出招标申请→招标文件编制和备案B．建设工程项目报建→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案C．提出招标申请→建设工程项目报建→招标文件编制和备案D．提出招标申请→招标文件编制和备案→评标方法制定和备案20．在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。A．编制招标文件B．发放招标文件C．勘查现场D．召开投标答疑会21．在建设工程招标投标中，招标单位解答投标单位疑问的方式有书面形式和（）。A．口头形式B．现场勘察形式C．网络形式D．投标答疑会形式22．投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收招标文件后（）天内完成。A．7B．10C．14D．2823．建设工程货物招标投标，在刊登招标公告后和接受投标前，招标投标程序依次为（）。A．招标文件发放→资格预审→疑问解答B．资格预审→招标文件发放→疑问解答C．疑问解答→资格预审→招标文件发放D．招标文件发放→疑问解答→资格预审二、多项选择题1．《招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是（）。A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B．技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目C．使用国有资金投资或国家融资的项目D．使用国际组织或者外国政府贷款、扶助资金的项目E．采用特定专利或专有技术的项目2．《招标投标法》规定建设项目的招标方式有（）。A．公开招标B．议标C．邀请招标D．直接招标3．在建设工程施工招标文件中，投标须知的内容主要包括（）。A．招标范围及基本要求情况B．授予合同的有关程序和要求C．工期的确定及顺延要求D．竣工验收与结算的有关要求E．评标机构的组成和要求4．在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是（）。A．招标范围及基本要求情况B．标底的编制方法和要求C．工期的确定及顺延要求D．竣工验收与结算的有关要求E．评标机构的组成和要求5．属于建设工程施工招标文件的内容有（）。A．投标须知B．招标文件格式C．工程量清单D．设计图纸E．评标标准和方法\n6．工程建设项目货物招标文件的组成包括（）。A．招标文件格式B．合同主要条款C．设计图纸D．工程量清单E．评标标准和方法7．工程建设项目货物招标文件的组成（）。A．投标须知B．招标文件格式C．技术规格、参数D．合同主要条款E．评标标准和方法8．关于建设工程施工招标程序，在接受投标书之后，需要完成的工作有（）。A．制定评标办法B．开标、评标、定标C．宣布中标单位D．协商合同主要条款E．签订合同9．《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单由（）组成。A．分部分项工程量清单B．实体项目清单C．措施项目清单D．其他项目清单E．非实体项目清单10．招标工作的组织方式有（）。A．业主自行组织B．投标人推选代表组织C．招投标管理办公室组织D．招标代理机构组织E．公证机构组织参考答案一．单项选择题1．D2．B3．C4．B5．A6．B7．A8．D9．B10．B11．D12．D13．B14．D15．D16．C17．C18．C19．A20．B21．D22．A23．B二．多项选择题1．A、C、D2．A、C3．A、B、E4．C、D5．A、C、D、E6．A、B、E7．A、C、D、E8．B、C、E9．A、C、D10．A、D第二节建设工程招标工程量清单的编制一．单项选择题1．工程量清单应由（）编制A．具有编制招标文件能力的招标人B.具有编制招标文件能力的投标人B．招标投标管理办公室D.具有编制能力的招标人和投标人2．工程量清单是工程报价的依据，工程招标时是（）的组成部分。A.工程报价B.工程标底C.投标文件D.招标文件3．某拟建工程工程量清单项目编码编制正确的是（）。A．010401004001B．010401004C．010401004-001D．1004010040014．分部分项工程量清单的项目编码前（）位是统一编码A．6B．10C．9D．125．不属于《建设工程工程量清单计价规范》中“四统一”内容的是（）。A．项目编码B．项目名称C．项目特征D．工程量计算规则6．分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用（）阿拉伯数字表示。A．九位B．六位C．十二位D．十位7．工程量清单的二级编码是（）。A．工程量分类编码B．分部工程顺序编码C．专业工程（章）顺序编码D．清单项目名称（节）顺序编码8．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，分部分项工程清单的项目编码第三级表示为（）。A．专业工程顺序码B．分部工程顺序码C．分项工程顺序码D．清单项目顺序码9．编制分部分项工程清单时，对于项目特征和工程内容不同的，（）相应的分部分项工程量清单项目。A．由清单编制人自主编制B．不分别编制C．由清单计价人自主编制D．应分别编制\n10．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，混凝土强度等级C20属于（）。A．必须描述的内容B．可不详细描述的内容C．简要描述的内容D．不必描述的内容11．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在分部分项工程量清单项目特征描述中，若墙体类型是清水砖墙，则该种描述涉及（）。A.材质要求B.结构要求C.施工难易程度D.正确计量计价12．所有分部分项工程量清单项目的工程数量应以实体工程量为准，并以（）计算。A．实体工程量B．实际工程量C．完成后的净量D．完工工程量13．分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和（）的工程量。A．需要减少B．需要增加C．因返工增加D．因窝工增加14．某一建筑工程为“矩形”平面，其外墙外边线为51.24m和12.24m,则按《建设工程工程量清单计价规范》的工程量计算规则,该建筑工程平整场地的工程量应为（）m2。A．627．18B．888．53C．1035．01D．952．3315．某六层砖混结构住宅楼，每层结构外围水平面积800m2，，每层封闭阳台的水平投影面积20m2，，底层阳台为落地阳台，雨篷共计3个，雨篷共计长2.84m，挑出宽度为1.5m,屋面有维护结构水箱间面积25m2，。该工程的建筑面积为（）m2，该工程平整场地工程量清单项目工程量为（）m2，。A．4866.39,832.78B．4885.00,820.00C．4932.78,812.78D．4945.00,80016.某工程独立基础共10个,基础底面积1500mm×1500mm,基础垫层每边宽出基础100mm,室外地坪标高为-0.3m,基础垫层底标高为-2.1m,则工程量清单项目挖基础土方工程量是（）m2，。Ａ．47.25B．52.02C．40.50D．53.7617.某工程钻孔灌注桩共100根,设计桩长为11.5m,桩直径为500mm,则工程量单项目钻孔灌注桩和预算定额项目钻孔灌注桩工程量各是（）。A．100根，225.80m3B．1175.00m,230.71m3C．100根,230.71m3D．1150.00,235.62m318．在建筑工程清单工程量计算中，厂库房大门工程量的计量单位是（）。Ａ．m2Ｂ．樘Ｃ．品Ｄ．套19.在下列项目中,属于《建设工程工程量清单计价规范》中通用措施项目的是（）。A．垂直运输机械B．现场施工围栏C．焊接保护设施D．已完成工程及设备保护20．措施项目指为完成工程项目施工，发生与该工程前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。A．实体工程B．工程实体C．非工程实体D．实际工程21．措施项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照“建筑工程、装饰装修工程措施项目一览表’’列项，若出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程招投标时，投标人调整补充措施项目必须在（）中注明。A．招标文件B．投标文件C．施工合同D．索赔申请22．措施项目清单由编制人根据拟建工程的特征，施工现场条件和环境，工程所在地该类工程（）等因素编制。A．独特的施工方法B．先进的施工方法C．常规的施工方法D．专业的施工技术23．其他项目是指除分部分项工程量清单项目和措施项目清单的项目外，为完成工程施工（）费用的项目。A．不可能发生B．可能发生C．必须发生D．已经发生24．其他项目清单应根据拟建工程具体情况编制，参照其他项目一览表的内容列项。若出现表中未列的项目，编制人可以补充。工程投标时，投标人调整补充其他项目必须在（）中注明。A．招标文件B．工程签证C．施工合同D．投标文件25其他项目清单中，预留金指业主为（）而预留的金额。A.不可能发生的设计变更B.可能发生的工程变更C.一定发生的设计变更D.应该发生的工程量变更26．零星工作项目费指完成（）提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。A．招标人B．工程咨询公司C．代理人D．投标人27．其他项目清单中的预留金，可由招标人自主确定是否列项，若列项，（）及结算方法。A．招标人应给出相应金额B．由投标人自主确定金额C．不给出相应金额D．按招标人比例确定金额28按国家税法规定，在建设工程计价中，应计入建设工程造价内的税金包括（）。A．营业税、增值税和教育费附加B．营业税、城市维护建设税和教育费附加C．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加D．营业税、城市维护建设税和固定资产投资方向调节税\n二、多项选择题1．工程量清单是指表现拟建工程的（）名称和相应数量的明细清单。A．其他项目B．零星项目C．分部分项工程项目D．措施项目E．规费项目2．下列关于工程量清单描述正确的是（）。A．在工程招标时，工程量清单是招标文件的组成部分B．工程量清单应由具有编制投标文件能力的投标人编制C．在签订建筑工程施工合同时，工程量清单是建筑工程施工合同组成必要内容之一D．工程量清单应由受招标人委托且具有相应资质的中介机构进行编制E．零星工作项目表应根据拟建工程的具体情况列出项目，工程数量可按暂估数量给出3．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的组成内容有（）。A．填表须知B．措施项目清单C．其他项目清单D．设备价格表E．主要材料价格表4．编制分部分项工程量清单，应根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的要求确定（）。A．项目序号B．项目名称C．计量单位D．工程量计算规则E．项目取费标准5．《建设工程工程量清单计价规范》中的“四统一”是指除项目编码统一外，还包括（）统一。A．计量单位B．项目名称C．项目特征D．工程量计算规则E．项目工程量6．编制“分部分项工程量清单项目”应根据项目名称和项目特征并结合拟建工程的实际情况确定。项目特征是指项目实体名称、型号、质量、（）等。A．规格B．材质C．工程内容D．连接形式E．施工做法7．在工程量清单计价中，分部分项工程量清单项目特征必须描述的是（）。A．涉及施工方案的B．涉及结构要求的C．涉及当地材料价格的D．涉及材质要求的E．涉及难易程度的8．《建设工程工程量清单计价规范》中的通用措施项目有（）。A．二次搬运B．夜间施工C．组装平台D．临时设施E．防洪措施9．下列项目中哪些属于工程量清单的“措施项目”的内容（）。A．混凝土模块及支架B．工程排污费C．大型机械安拆及进出场D．临时设施E．降水排水费用10．下列费用中，属于工程量清单中措施项目清单内容的有（）。A．临时设施费B．预留金C．混凝土的模板及支撑费D．安全文明施工费E．材料二次搬运费11．《建设工程工程量清单计价规范》规定，其他项目清单组成的内容有（）。A．规费B．预留金C．材料购置费D．设备购置费E．总承包服务费12．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，预留金属于暂定金额，是业主为工程施工准备的一种备用金，主要考虑的因素有（）。A．物价上涨B．工程量清单漏项C．施工中发生的索赔D．设计变更引起标准提高E．清单计算有误增加的工程量13．编制工程量清单的依据有（）。A．相关价格信息B．《建设工程工程量清单计价规范》C．常规施工方法D．施工图纸E．工程现场实际14．关于建筑工程的混凝土及钢筋混凝土清单工程量计算，下列正确的论述有（）。A．现浇钢筋混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算B．现浇钢筋混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算C．现浇钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算D．现浇混凝土散水按设计图示尺寸以体积计算E．预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算15．工程量单位中属于物理计量单位的是（）。A．樘B．面积C．体积D．重量E．品参考答案\n一．单项选择题1.A2.D3.A4.C5.C6.C.7.C8.B9.D10.A11.C12.C13.B14.A15.B16.B17.D18.B19.D20.C21.B22.C23.B24.D25.B26.A27.A28.B二．多项选择题1．A、C、D2．A、D、E3．A、B、C4．B、C、D5．A、B、D6．A、B、C、E7．B、D、E8．A、B、D9．A、C、D、E10．A、C、D、E、11．B、C、E12．B、C、D、E13、B、C、D14．A、B、E15．B、C、D第三节建设工程招标标底的编制一、单项选择题1．标底是指由业主对招标工程进行工程造价控制的一个（）。A.实际价格B.最高价格C.预期价格D.合理价格2．不属于建设工程招标标底的编制依据是（）。A.招标文件的商务条款B.施工方案可施工组织设计C.施工现场地质、水文、地上情况等资料D.企业定额、类似工程的成本核算资料3．按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是（）。A.分部分项工程量清单项目B.措施项目C.其他项目D.规费与税金项目4．以下不属于标底的编制内容的是（）。A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单5．分部分项工程量清单计价的实质是（）问题。A.确定清单编码B.综合单价的组价C.确定计量单位D.确定规费费率6．工程量清单报价中的综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.规费7．标底编制人可以根据具体的施工方案或施工组织设计确定措施项目，认为不发生者费用可以记为（）。A.平均数B.零C.实际数D.就高不就低8．编制标底时，措施项目组价方法有（）。A.综合单价形式B.简易单价形式C.个别单价形式D.复杂单价形式二、多项选择题1．编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（）。A．目标工期的要求B．不同的施工方案C．质量要求D．材料差价E．工程的自然地理条件2．对标底的理解正确的是（）。A．标底价格由工程成本和利润组成B．标底一般应该由第三人负责编制C．标底是业主进行工程造价控制的期望价格D．一个工程只能编制一个标底E．所有招标工程都应有标底３．标底的编制原则有（）。Ａ．编制依据具有可靠性Ｂ．标底价应具有完整性Ｃ．标底价与投标报价的一致性Ｄ．标底价格的合理性Ｅ．一个工程只能编制一个标底4．标底价格的编制依据一般包括（）。A．投标文件的商务条款B．工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则C．施工方案或施工组织设计D．现行的相关定额、单价及有关调整计价的文件E．建筑安装材料及设备的市场价格5．标底的编制方法包括（）。A．定额计价法B．清单计价法C．综合计价法D．预算指标法E．类似工程预算法\n6．标底审核的主要内容为（）。A．标底计价内容B．工程量清单单价组成分析C．计日工单价D．分部分项工程量清单E．、措施项目清单7．按照工程量清单报价的方法编制标底时，措施项目的组价方法一般有（）。A．用估算方法的组价B．用费率形式的组价C．用定额单价方法的组价D．用综合单价形式的组价E．用概算指标方法的组价8．按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有（）。A．招标文件规定的计价方法B．招标文件规定的评标方法C．招标文件的其他有关条款D．工程量清单单价组成分析E．清单报价中计日工单价参考答案一、单项选择题1.C2.D3.B4.D5.B6.D7.B8.A二、多项选择题1．A、C、D、E2．C、D3．A、B、D、E4．B、C、D、E5．A、B6．A、B、C7．B、D8．A、C、D、E第四节工程投标报价的编制方法一、单项选择题1．以下不属于建设工程施工投标文件内容的是（）。A.投标函B.商务标C.技术标D.评标办法2．承包商在获得招标文件后和计算投标报价前，按照建设工程施工投标程序依次完成的工作是（）。A.招标环境调查→招标文件研究→制定施工方案→确定投标策略B.招标文件研究→招标环境调查→确定投标策略→制定施工方案C.确定投标策略→招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案D.招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案→确定投标策略3．在建设工程施工投标程序中，招标文件研究后和确定投标策略前需要完成的工作是（）。A.招标环境调查B.计算投标报价C.研究投标对策D.制定施工方案4．在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是（）。A.招标环境调查B.招标文件研究C.投标答疑会D.制定施工方案5．用于指导建设工程施工投标全过程活动的工作是（）。A.研究招标文件B.调查投标环境C.确定投标策略D.制定施工方案6．在工程量清单计价模式下，单位工程费汇总表不包括的项目是（）。A.措施项目清单计价合计B.直接费清单计价合计C.其他项目清单计价合计D.规费和税金7．措施项目组价的方法一般是两种，其中，采用综合单价形式组价方法主要用于计算（）。A.临时设施费B.二次搬运费C.安全施工费D.施工排水费8．措施项目组价的方法一般有两种，以（）为计量单位。A.自然单位B.物理单位C.项D.个9．按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求，投标报价应不低于工程所在地省级工程造价管理机构测定的措施费用标准的（）。A．95%B．90%C．85%D．80%10．下列属于“主要材料价格表”中的材料费单价组成的内容是（）。A．一般的检验试验费B．新材料的试验费C．构件的破坏性试验费D．特殊要求材料检验试验费11．其他项目工程量清单计价时，预留金和材料购置费必须按照招标文件中确定的金额填写，（）。A.不得增加或减少B.可按实估算费用C.可按增列项目计算D.根据取费标准调整12．工程量清单计价中加工及安装损耗费是在（）中反映。A．材料的单价B．材料的消耗量C．人工单价D．机械单价13．在采用预算定额计价时，材料的加工及安装损耗费是在（）中反映。\nA．材料的单价B．材料的消耗量C．人工单价D．机械单价14．在建设工程工程量清单计价模式中，分部分项工程量清单项目的综合单价由（）自主报价，并为此承担风险。A．招标人B．投标人C．业主D．监理单位15．工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由（）提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据。A．承包人B．发包人C．监理单位D．建设单位16．工程量清单计价以综合单价计价，投标报价时，人工费、材料费、机械费均为（）。A．参考价格B．预算价格C．市场价格D．可变价格17．投标人在措施项目费计算时，可根据组织设计采取的具体措施，在招标人提供的措施项目清单基础上增减措施项目。一般对（）的措施不进行报价。A．措施项目清单中列出而实际采用B．措施项目清单中未列出而实际采用C．措施项目清单中不确定D．措施项目清单中列出而实际未采用18．工程量清单漏项、设计变更引起新增工程量清单项目（）进行工程价款结算。A．应给承包人B．不应给承包人C．应给招标人D．不应给招标人二、多项选择题1．单位工程工程量清单计价的费用是指按招标文件规定，完成工程清单所列项目的全部费用，包括（）。A．分部分项工程费B．分部工程费C．措施项目费D．规费和税金E．其他项目费2．根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求，综合单价包括（）。A．人工费B．材料费C．机械使用费D．间接费E．税金3．建设工程施工投标文件组成内容包括（）。A．招标文件格式B．投标保证金C．资格审查表D．合同主要条款E．投标书附录4．建设工程施工投标的程序包括（）。A．招标文件研究B．招标环境调查C．召开招标答疑会D．确定投标策略E．制定施工方案5．在工程量清单计价实践中，分部分项工程量清单综合单价的组价方法主要是（）。A．根据定额计算B．根据概算指标计算C．根据投资估算D．根据实际费用计算E．根据概算费用计算6．采用工程量清单计价编制“主要材料价格表”中的材料费包括（）。A．材料运杂费B．运输损耗费C．加工及安装损耗费D．一般的检验试验费E．特殊要求的检验试验费7．关于工程量清单计价的规定，以下说法正确的是（）。A．编制标底和报价时，其计价的依据不同B．工程量清单计价时，所用到的单价均为综合单价C．投标报价时，投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价D．报价不得低于社会平均成本。E．安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更8．属于工程清单计价中其他项目费的有（）。A．预留金B．甲供材料的材料购置费C．总承包服务费D．零星工程项目费E．规费参考答案一、单项选择题1.D2.B3.A4.D5.C6.B7.D8.C9.B10.A11.A12.A13.B14.B15.A16.C17.D18.A二、单项选择题1.A、C、D、E2.A、B、C3.B、C、E4.A、B、D、E5.A、D6.A、B、C、D7.A、B、C、E8.A、B、C、D第五节开标、评标与定标一、单项选择题\n1．开标应当在招标文件确定的提交文件确定的提交投标文件时间的（）。A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开2.根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是()。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C．开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D．开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加3.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.94.根据《招标投标法》的有关规定，（）应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。A．招标人B．评标委员会C．工程所在地建设行政主管部门D．工程所在地县级以上人民政府5.在建设工程招投标开标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理的是（）。A.未按招标文件的要求密封的B．未按招标文件的要求提交投标保证金的C．未按规定的格式填写并且内容不全的D．无单位盖章并且无法定代表人签字的6.根据《招标投标法》的规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/47.评标和定标应当在投标有效期结束日（）完成。A．15个工作日前B．20个工作日前C.25个工作日前D.30个工作日前8.在开标时，投标文件中出现投标人名称或组织机构与资格预审不一致时，招标人处理的方式是（）。A．不予受理B．按废标处理C．请投标人予以更正D．追究投标人法律责任9.根据《招标投标法》的规定，建设工程招投标评标方法有（）。A．比较最低投标价法B．综合评估法C．综合比较法D．总费用最低法10.《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，招标人与中标人订立书面合同的时间是中标通知书发出之日起（）个工作日内。A．14B．20C．30D．4011.向中标人和未中标的投标人退还投标保证金，是在招标人与中标人签订合同后()个工作日内。A．5B．10C．15D．20二、多项选择题1.在开标时，投标文件有下列（），招标人不予受理。A．逾期送达的或未送达指定地点的B．未按招标文件的要求密封的C．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的D．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的E．投标人名称或组织结构与资格预审不一致的2.根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（）。A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标由招标人主持，邀请中标人参加C．在招标文件规定的开标时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封和宣读D．开标由建设行政主管主持，邀请中标人参加E．开标过程应当记录，并存档备查3.下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（）。A．评标由招标人依法组建的评委会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，其中技术，经济等方面的专家不得少于总数的二分之一D．与投标人有厉害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密4.下列关于评标的确定，符合《招标投标法》有关规定的有（）。A.招标人应当采取必要的措施保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预,影响评标的过程和结果5.下列情况属于重大偏差的是().A.没有按照招标文件要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵\nB.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C．投标文件载明的招标完成期限超过招标文件规定的期限D．明显不符合技术规格、技术标准的要求E.不符合招标文件中规定的其他非实质性要求6．投标文件有下列（），由评标委员会初审后按废标处理。A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B．未按规定的格式填写，内容不全或关键安字迹模糊、无法辩认的C．投标人递交两份投标文件，其中一份是按招标文件规定提交备选投标方案的D．投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的E．未按招标文件的要求提交投标保证金的参考答案一、单项选择题1．C2．D3．B4．A5．A6．C7．D8．B9．B10．C11．A二、多项选择题1．A、B2．B、D3．A、B、D、E4．A、C、D、E5．A、B、C、D6．A、B、D、E第五节合同价款的确定一、单项选择题1.我国《招标投标法》规定：经过招标、评标、决标后，自中标通知发出之日起（）日内，招标人与中标人应订立书面合同。A.20B.30C.15D.252.通过招标方式选定中标人的，其合同价是由()决定的。A．标的价B．基准价C．中标价D．评标价3.我国《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，在规定的时间内，招标人与中标人应根据（）订立书面合同。A．招投标文件B．评标文件C．中标文件D．招标公告4.我国《招标投标法》规定，经过招标、评标、决标后，招标人与中标人应根据招投标文件订立书面合同，合同内容中不包含的是（）。A．双方的权利义务B．合同价款与支付C．竣工与决算D．工程保险5.工程合同价的确定是以施工图为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目主要适用于().A.抢险工程项目B．基础设施项目C．设备采购项目D．外国政府贷款项目6.工程合同的确定是以施工图预算为基础，甲、乙双方通过协商谈判决定合同价的工程项目是（）。A．保密工程项目B．公共安全项目C．银行贷款项目D．国际组织贷款项目7.招标工程合同约定的内容不得违背招投标文件的实质性内容，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。A．招标文件B．评标文件C．中标文件D．投标文件参考答案一、单项选择题1.B2.C3.A4.C5.A6.A7.D第一节施工预算与工程成本控制一、单项选择题1.施工预算是指在工程施工前，施工企业编制的确定拟建工程所需人工、材料、施工机械台班数量和费用的指标，是用于企业（）的技术经济文件。A.外部管理B.内部管理C.招标管理D.投标管理2.施工预算是依据（）编制的。A.预算定额B.时间定额C.施工定额D.消耗定额3.以实物消耗量反映建筑工程经济效益的施工预算编制方法是（）。A.工料单价法B.实物法C.总合单价法D.实物金额法4.一般施工预算应低于施工图预算工日数的10%-15%，这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10%左右的（）。A.人工增值B.机械幅度差C.人工幅度差D.人工调整值\n5.编制（）有两种方法，一种叫“实物法”，另一种叫“单价估价法”。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.工程决算6.下列关于施工预算说法正确的是（）。A.施工预算是进行工程结算的依据B.预算定额是施工预算的编制依据C.施工预算编制人是建设单位D.施工预算是加强施工班组经济核算的依据7.在编制施工预算时，不包括（）。A.收集并熟悉施工预算编制资料B.工程量计算C.取费计算工程造价D.套用施工定额8.在施工过程中，人工费的控制主要是通过（）来解决。A.控制支出和按实签证B.开源节流C.控制支出和提高效率D.节省用工二、多项选择题1.施工预算的编制依据有（）。A.经过会审的施工图纸B.施工定额C.施工方案D.招标文件E.施工合同2.施工预算的编制内容有（）。A.计算工程量B.套用施工定额C.人工、材料机械台班用量分析和汇总D.计取利润E.计取税金3.施工预算的作用有（）。A.是施工企业投标报价的依据B.是施工企业向班组签发任务单的依据C.是施工企业限额领料的依据D.是施工企业控制工程成本的手段E.是编制标底的依据4.编制施工预算有两种方法，分别是（）。A.实物法B.工料单价法C.综合单价法D.单价估价法E.实物金额法5.施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算的费用不包括（）。A.直接费B.间接费C.利润D.税金E.规费参考答案一.单项选择题1.Ｂ2.Ｃ3.Ｂ4.Ｃ5.Ｃ6.Ｄ7.Ｃ8.Ａ二.多项选择题1.Ａ、Ｂ、Ｃ2.Ａ、Ｂ、Ｃ3.Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ4.Ａ、Ｄ5.Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ第二节工程变更与合同价的调整一、单项选择题1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。A.工程师确认，发包方签发工程变更指令B.发包方确认，工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令2.工程变更确认的一般过程是（）。A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更3.变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在（）。A.工程尚未开始B.工程施工前准备C.工程正在施工D.工程已完工4.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。A.变更的相应图纸与说明B.工程量清单C.变更价款D.概算造价5.建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。A.7B.14C.20D.306.在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于（）。A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.工程项目变更\n7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经（）同意。A.发包方B.工程师C.设计方D.工地负责人8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是（）。A.发包方审查B.工程师审查C.发包方和承包方之间协商D.工程师和承包方之间协商9.工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，（）。A.发包方分担或分享B.工程师分担或分享C.承包方分担或分享D.发、承包双方另行约定分担或分享10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起（）天后。A.7B.10C.14D.2811.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。A.合同中类似的价格执行B.当地权威部门指导的价格执行C.监理工程师提出的价格执行D.承包商提出的价格，工程师确认后执行12.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。A.合同中类似的价格执行B.合同中已有的价格执行C.工程师指定的价格执行D．当地权威部门发布的指导价执行13.工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（）。A.有权不执行变更B.无条件执行变更C.听从业主指令D.听从工程师指令14.当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（）。A.材料单价B.市场单价C.综合单价D.部分费用单价15.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）.A.承包人更改施工组织设计B.现场施工机械损坏而延误工期C.实际完成的工程量超出合同规定的工程量D.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化16.施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前，应由（）。A.工程师确认数量和价格且发包人签字同意B.发包人确认数量和价格且工程师签证C.工程师确认数量和价格并签字同意D.发包人确认数量和价格并签字同意二、多项选择题1.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.材料单价变更E.工程量清单中未包括的“新增工程”2.工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（）。A.业主方对项目提出新的要求B.由于现场施工环境发生了变化C.发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延D.由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延E.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减3.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有（）。A.分析提出的工程变更对项目目标的影响B.分析提出的工程变更对项目结构的影响C.分析有关的合同条款和会议、通信记录D.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计E.初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求4.以下属于施工条件变更的是（）。A.设计对基础垫层加厚B.厂房基础下发现流沙或淤泥层C.隧洞开挖中发现新的断层破碎D.材料单价变更E.机械台班单价变更5.承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。A.审查批准B.提出追加投资建议C.提出追加工程量建议D.提出追加工日建议E.提出追加材料消耗量建议6.国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有（）。A.暂时停止施工B.控制施工进度C.采用浮动单价计算变更价款D.采用成本加酬金计算变更价款E.保存完整的变更实施记录和照片7.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）。A.现场施工机械损坏而延误工期B.发包人更改承包人的施工组织设计\nC.因发包人原因并经承包人同意顺延工期D.实际完成的工程量超出合同规定的工程量E.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化8.变更合同价款按下列（）进行。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行9.国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下（）对策。A.控制施工进度，等待变更谈判结果B.争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿C.采用单价合同方式，避免价格谈判中的争执D.承包商自做主进行工程变更，挽回损失E.收集完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备10.工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有（）。A.当工程量清单中工程量有误B.工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%C.工程变更引起实际完成的工程量增减超过合同中约定的幅度时D.人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%的E.施工当中发生可以预见风险的参考答案一、单项选择题1.C2.C3.C4.A5.B6.B7.B8.B9.D10.C11.D12.A13.A14.C15.D16.D二、多项选择题1.A、B、C、E2.A、B、C、E3.A、C、E4.B、C5.A、B6.B、D、E7.B、C、E8.A、B、C9.A、B、E10.A、B、C第三节工程索赔一、单项选择题1.索赔的性质属于（）。A.经济补偿行为B.经济惩罚行为C.责任追究行为D.纠纷诉讼行为2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。A.发包人向供应商B.承包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人3.要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）。A.客观性B.合法性C.合理性D.方向性4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A.补偿索赔B.综合索赔C.单项索赔D.道义索赔5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（）。A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于（）。A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔7.监理（业主）在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。A.30B.28C.14D.158.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。A.48B.36C.24D.129.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（）。A.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔10.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。A.7B.14C.21D.28\n11.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。A.4B.8C.12D.2412.在工程索赔的实践中，以下（）费用允许索赔。A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时13.工期索赔的计算方法有（）。A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。A.0.7B.3.7C.4.7D.5.215.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.616.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（）元。A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.217.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为（）天。A.1B.4C.17D.1418.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。A.10600B.10200C.11600D.1220019.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。A.1B.4C.17D.1420.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益C.索赔和反索赔具有同时性D.索赔可以给承包人带来额外的报酬二、多项选择题1.索赔的作用有（）。A.有助于促进双方加强内部管理，严格履行合同B.有助于双方提高管理素质，加强合同管理，维护市场正常秩序C.有助于双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法和技巧D.有助于工程造价的合理确定E.有利于惩罚被索赔人2.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（）。A.人民币升值B.施工进度变化C.施工图纸的变更D.施工机械发生故障E.施工现场条件变化3.由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。A.地基变化索赔B.工期延长索赔C.暂停施工索赔D.经济补偿索赔E.业主违约索赔4.按施工索赔的目的可分为（）。A.地质变化索赔B.加速施工索赔C.经济索赔D.道义索赔E.工期索赔5.按照索赔的有关当事人分类，可分为（）。A.工程承包商同业主之间的索赔B.总承包商同分包商之间的索赔C.分包商同业主之间的索赔D.承包商同供货商之间的索赔E.供货商同业主之间的索赔\n6.按索赔的处理方式可分为（）。A.经济索赔B.工期索赔C.单项索赔D.分项索赔E.综合索赔7.在工程索赔的实践中，以下（）费用不允许索赔。A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行对索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过6小时E.不可抗力8.在工程索赔的实践中，允许索赔的内容有（）。A.监理（业主）未能及时向承包商提供所需指令所发生的损失B.由于业主原因延期开工所发生的损失C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时所发生的损失E．地质条件发生变化所发生的损失9.采取综合索赔时，承包商必须事前征得工程师的同意，并提出的证明是（）。A.综合索赔方法优于其他方法B.承包商的投标报价是合理的C.实际发生的总成本是合理的D.承包商具有索赔能力E.承包商对成本增加没有任何责任10.以下是工期索赔计算方法的是（）。A.比例法B.相对单位法C.网络分析法D.平均值计算法E.总费用法参考答案一、单项选择题1.A2.D3.D4.B5.B6.D7.B8.A9.C10.B11.B12.D13.D14.C15.B16.C17.D18.B19.D20.B二、多项选择题1.ABCD2.BCE3.ABCE4.CE5.ABDE6.CE7.ABCD8.ABE9.BCE10.ABCD第四节工程价款结算一、单项选择题1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A.10B.15C.7D.142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。A.5%～25%B.10%～25%C.5%～30%D.10%～30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发出。A.7B.10C.14D.284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。A.半个月内B.1个月内C.1个半月内D.2个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止施工，业主承担违约责任。A.7B.10C.14D.286.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。A.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因承包商原因造成工程返工的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（）。\nA.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付8.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。A.7B.10C.14D.289.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。A.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量10.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。A.7B.10C.14D.2811.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量12.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进度款。A.30%～60%B.60%～90%C.10%～90%D.30%～90%13.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。A.14B.28C.15D.3014.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构15.竣工结算的方式不包括（）。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构17.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。A.竣工验收资料B.造价对比资料C.工程竣工图D.竣工结算报告18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。A.500万元以下B.500万～2000万元C.2000万～5000万元C.5000万以上19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（）天内审查完成。A.20B.45C.60D.3020.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。A.20B.30C.45D.6021.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。A.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要22.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.14B.28C.15D.3023.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量24.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量25万m³，截至该月累计完成的工程量为120万m³，则该月应结工程款为（）万元。A.240B.237.5C.228D.236.6\n25.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800m³，则该分项工程结算款为（）元。A.28650B.27000C.28800D.2850026.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。A.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停止施工则应承担违约责任C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任27.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。A.不可撤销的信用证B.可撤销的信用证C.不可撤销的商业保函D.可撤销的商业保函28.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（）。A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票二、多项选择题1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付3．竣工结算的方式有（）。A单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分项工程竣工结算E．分部工程竣工结算4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。A.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据E.是反应工程进度的主要指标5.竣工结算编制的依据包括（）。A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告6.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。A．核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取7.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票参考答案一、单项选择题1.C2.D3.B4.B5.C6.B7.C8.C9.B10.C11.C12.B13.C14.B15.D16.C17.D18.C19.D20.B21.A22.C23.C24.C25.A26.C\n27.A28.A二、多项选择题1.BCDE2.AB3.ABC4.BE5.ABCD6.ABCE7.ABC8.AB第五节工程造价争议的解决一、单项选择题1.将一切造价纠纷通过业主、监理工程师和承包商的共同努力得到解决，既由合同双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过有好商量和妥协达成一致的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。A.友好协商解决B.调解解决C.仲裁D.诉讼解决2.通过独立和客观的第三方来达成协议，同样可以保持承包商同业主之间的良好商业关系的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。A.友好协商解决B.调解解决C.仲裁D.诉讼解决3.依据《中华人民共和国仲裁法》，仲裁委员会应当（）。A.由双方协议选定B.实行级别管辖C.实行地域管辖D.实行专属管辖4.关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.采用仲裁方式解决争议，应当双方资源，达成仲裁协议B.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理C.不管仲裁协议是否有效，只要双方达成仲裁协议，一方向人民法院起诉，人民法院都将不予受理D.仲裁委员会应当由双方协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖E.仲裁和诉讼在合同中只能选第一种5.当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照有关规定向（）申请执行。A.人民法院B.原仲裁机构C.人民政府D.公安机关6.双方在合同专用条款中约定采用仲裁的方式解决争议，但争议发生后双方达成协议，一致同意通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议时，任何一方均（）向有管辖权的人民法院提起诉讼。A．可以B．不可以C．有法院裁决D.由仲裁机构裁决二、多项选择题1.以下属于非对抗性工程造价争议解决办法的是（）。A.友好协商解决B.调解解决C.仲裁D.诉讼解决E.仲裁或诉讼解决2.关于仲裁，下例说法正确的是（）。A.当合同约定了通过仲裁解决争议的。则争议发生后双方只能通过仲裁的方式解决争议B.合同约定通过诉讼解决争议的，但争议发生后双方又达成仲裁协议时，也只能通过诉讼解决C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.裁决作出后，但是人就同一纠纷再申请诉讼的，人民法院不予受理E.裁决被人民法院依法裁定撤销，但是人就该纠纷可以向人民法院起诉3.仲裁协议应当具有的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁不成时，选定的人民法院E.一裁不服时，选定的二裁机构4.关于诉讼，下例说法正确的是（）。A.当合同中约定通过法院起诉解决争议时，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提出诉讼B.合同约定采用仲裁解决争议的，但争议发生后双方同意通过诉讼解决争议时，法院不予受理C.当事人对一审判决不服时，可以在规定的时间内向上一级人民法院提起上诉D.当事人对一审判决不服又在规定时间内没有提起上诉的，执行一审判决E.当事人对一审判决不服时，在规定时间内提起上诉的，则执行二审判决参考答案一、单项选择题1.A2.B3.A4.C5.A6.A二、多项选择题1.AB2.ACDE3.ABC4.ACDE第一节竣工验收一、单项选择题1.建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（）。A.建设单位B.监理单位\nC.施工单位D.项目主管部门2.工程预算资料属于工程资料验收的（）。A.工程技术资料B.工程综合资料C.工程财务资料D.工程评估资料3.工程承包合同属于工程资料验收的（）。A.工程技术资料B.工程综合资料C.工程财务资料D.工程评估资料4.以下属于工程验收内容的是（）。A.建筑设备安装工程B.建筑结构工程C.工艺设备安装工程D.动力设备安装工程5.建设项目全部建成，经过各项工程的验收符合设计的要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是（）。A.业主或发包人B建设项目主管部门或发包人C.建设项目主管部门或总承包人D.建设项目主管部门或监理单位6.竣工验收的一般程序正确的是（）。A.施工单位提交竣工报告→组建验收委员会→总监理工程师签字→通知质监站→组织验收B.施工单位提交竣工报告→总监理工程师签字→组建验收委员会→通知质监站→组织验收C.施工单位提交竣工报告→组建验收委员会→通知质监站→总监理工程师签字→组织验收D.施工单位提交竣工报告→总监理工程师签字→通知质监站→组建验收委员会→组织验收7.竣工验收报告的汇总与编制一般由（）完成。A.建设单位B.竣工验收委员会C.施工单位D.监理单位8.下例资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是（）。A.土质实验报告B.建设成本资料C.投标文件C.消防验收报告9.通常所说的建设项目竣工验收，是指（）验收。A.工程总体B.单项工程C.单位工程D.主要生产设施10.下列资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是（）。A.基础处理资料B.设计概预算资料C.设计任务书D.单位工程质量检验记录11.下例工作中，不属于验收委员会或验收组的主要工作内容的是（）。A.审查档案资料B.评定工程质量C.签订交工验收证书D.编制移交生产准备情况报告12.下列不属于工程综合资料验收内容的是（）。A.招标投标文件B.施工单位的资质证书C.环境影响评估报告书D.全部管网竣工图13.工程完工后，提交工程竣工报告，申请竣工验收的单位是（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位14.下列选项中，属于建筑设备安装工程的是（）。A.电气照明安装工程B.生产设备安装工程C.实验设备安装工程D.传动设备安装工程15.①审议、审查竣工资料；②对审议、审查和检查中发现的问题提出要求并限期整改完成；③召开竣工验收委员会会议，听取和审议有关汇报与报告；④实地查验工程质量和建设情况；⑤全面评价工程，签署和颁发竣工验收鉴定书。以上有关竣工验收的主要工作内容，起正确的排序是（）。A.①④③②⑤B.③①④②⑤C.①③④②⑤D.③④①⑤②16.下列各项中，属于建筑设备安装工程竣工验收范围的是（）。A.生产设备安装工程B.传动设备安装工C.动力配电线路工程D.暖气安装工程二、多项选择题1.参加建设项目竣工验收，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定活动的责任主题单位包括（）。A.建设单位B.勘察设计单位C.施工单位D.监理单位E.造价咨询单位2.下列关于项目竣工验收论述中，正确的有（）。A是建设项目建设全过程的最后一个程序B.是项目决策的实施、建成投产发挥效益的关键环节C.投资成果转入生产或使用的标志D.是检查工程是否合乎设计要求和质量好坏的重要环节E.项目竣工验收与工程造价管理无关3.以下资料属于工程资料验收中的工程财务资料的是（）。A.设计概算B.预算资料C.建设成本资料D.承包合同\nE.招标投标文件4.下列属于安装工程验收内容的是（）。A.对门窗工程的审查验收B.对装饰工程的审查验收C.民用建筑物中的上下水管道质量、型号、数量D.附属管线敷设和油漆、保温等E.动力配电线路的验收5.对于规模较大、较复杂的建设项目，应采取的验收程序是（）。A.初步验收B.中间验收C.竣工验收D.使用验收E.动用验收6.建设项目竣工验收中，工程资料验收包括的内容有（）。A.土质实验报告B.设备试车报告C.施工单位资质D.设计概算资料E.现行的施工质量验收规范7.根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。A.有上级主管部门对验收项目批准的各种文件B.有完整的施工管理资料C.发包人已按约定支付工程款D.有承包人签署的工程质量保修书E.环保设施已按设计要求与主体工程同时建成使用参考答案一、单项选择题1.D2.C3.B4.B5.B6.B7.A8.A9.A10.C11.D12.D13.C14.A15.B16.D二、多项选择题1.A、B、C、D2.A、C、D3.A、B、C4.C、D、E5.A、C6.A、B、C、D7.B、C、D、E第一节竣工决算一、单项选择题1.作为竣工验收报告的重要组成部分，在所有工程项目竣工后，由建设单位按照国家有关规定在工程项目竣工验收阶段编制的反应建设项目实际造价和投资效果的文件是（）。A.施工预算B.施工图预算C.竣工结算D.竣工决算2.建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。A.从设计到竣工投产B.从筹集到竣工投产C.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收3.关于竣工决算报告，在大、中型项目竣工决算和小型项目竣工决算中均包括的竣工决算报表是（）。A.建设概况表B.竣工财务决算总表C.交付使用资产总表D.建设项目竣工财务决算审批表4.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源的是（）。A.预付及应收款B.待冲基建支出C.应收生产单位投资借款D.拨付所属投资借款5.某建设项目，某建拨款为3600万元，项目资本金为1600万元，项目资本公积金160万元，基建借款860万元，待冲基建支出360万元，基本建设支出2600万元，应收生产单位投资借款460万元，则该项目结余资金为（）万元。A.3160B.3980C.3520D.65806.大、中型建设项目竣工财务决算表中，反应建设项目从开工到竣工为止全部资金来源和资金运用情况的是（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产总表7.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用的是（）。A.企业债券资金B.留成收入C.应收生产单位投资借款D.待冲基建支出8.建设工程竣工图是工程进行竣工验收、维护改建和扩建的依据，负责在施工图上加盖“竣工图”专用章的单位是（）。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位9.以下不属于小型建设项目竣工财务决算报表的是（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.竣工财务决算总表C.建设项目交付使用资产明细表D.建设项目概况表\n10.负责组织人员编写建设工程竣工决算的文件的责任单位是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.项目主管部门二、多项选择题1.竣工决算由（）等部分组成。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程竣工造价对比分析E.竣工验收报告2.竣工决算的费用组成应包括（）。A.建筑安装工程费B.设备、工具及器具购置费C.工程建设其他费用D.铺地流动资金E.项目营运费用3.大、中型建设项目竣工决算报表包括（）。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.建设项目竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产总表E.建设项目竣工财务决算总表4.关于竣工图，以下说法正确的是（）。A.原设计施工图竣工没有变动的，由施工单位加盖“竣工图”标志后即作为竣工图B.原图虽有一般设计变更，但能将原施工图加以修改作为竣工图的，可不重新绘制竣工图C.原图有结构形式的重大变更，应由原设计单位在其上修改、补充后作为竣工图D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图E.竣工图是工程进行竣工验收、维护改建和扩建的依据，是工程的重要技术档案5.在工程竣工决算的实际工作中，工程造价比较分析应分析以下（）内容。A.主要实物工程量B.采取的施工方案和措施C.考核建筑及安装工程费等执行情况D.主要设备材料的价格E.主要人工消耗量6.竣工决算的编制依据包括（）。A.批准的设计文件，以及批准的概（预）算或调整概（预）算文件B.招标文件、标底（如果有）及与各有关单位签订的合同文件等C.设计变更、现场施工签证等建设过程中的文件及有关支付凭证D.竣工图及各种竣工验收资料E.竣工验收报告参考答案一、单项选择题1.D2.B3.D4.B5.C6.C7.C8.C9.D10.A二、多项选择题1.A、B、C、D2.A、B、C3.A、B、C、D4.A、B、D、E5.A、B、C、D6.A、B、C、D第一节新增资产的确定一、单项选择题1.对于新增固定资产的土地征用费、勘察设计费等费用则按（）分摊。A.建筑工程造价B.安装工程造价C.需安装设备价值总额D.工程总造价2.某建设项目由甲、乙两个单项工程组成，其工程费用如下表所示。若项目总勘察设计费100万元，则乙工程应分摊的勘察设计费为（）万元。单项工程建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备价值（万元）甲35005002000乙15003001200A.30.0B.31.0C.33.3D.37.53.土地征用费的分摊一般按（）比例分摊。A.建筑工程费B.建筑、安装工程费用总额C.建筑安装工程费和需安装设备价值总额D.工程费用总额4.某建设项目由甲、乙两个单项工程组成，期工程费用如下表所示。若项目建设单位管理费为300万元，则乙工程应分摊的建设单位管理费为（）万元。单项工程建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备价值（万元）甲35005002000乙15003001200A.90.0B.93.1C.100.0D.112.5\n5.下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值6.某项目的建筑工程费、需安装的设备费、安装工程费分别为1000万元、1200万元和300万元，建设单位管理费是40万元。某车间的建筑工程费、需安装的设备费以及安装工程费分别为600万元、600万元和100万元，则该车间应分摊的建设单位管理费是（）万元。A.32.0B.25.5C.24.0D.20.07.下列关于无形资产计价方法的说法中，正确的是（）。A.专利权是具有独立性并能带来超额利润的生产要素，故其价值应按评估价格计算B.自创非专利技术的价值应按自创过程中发生的费用作为无形资产入账计价C.购买的非专利技术价值，应按其能产生的收益法进行评估计算D.自创的商标权应将商标设计、制作费用作为无形资产入账8.新增固定资产价值的计算对象是（）。A.独立专业的单位工程B.独立施工的专业工程C.独立发挥生产能力的单项工程D.独立设计的单位工程9.下列有关共同费用分摊应计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.勘察设计费按建筑、安装工程及需安装设备价值总额作比例分摊C.土地征用费按建筑工程造价作比例分摊D.土地使用权出让金按建筑、安装工程造价总额作比例分摊二、多项选择题1.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是（）。A.在建的附属辅助工程B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目C.开办费、租入固定资产改良支出费D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用E.属于新增固定资产价值的其他投资2.对于新增固定资产的其他费用，一般情况下，建设单位管理费按（）之和作比例分摊。A.建筑工程费用B.安装工程费用C.工程建设其他费用D.预备费E.需安装设备价值总额3.关于无形资产的计价，以下说法中正确的是（）。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价B.自创的专利权的价值为开发过程中的实际支出C.自创商标权价值，按照其设计、制作等费用作为无形资产价值D.外购非专利技术可通过收益法进行估价E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账4.新增固定资产价值，在计算时以下应注意的事项正确的是（）。A.保护环境而建设的附属辅助工程，只要建设验收投入使用，就要计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，不计算新增固定资产价值C.凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入E.分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值5.交付使用财产的成本，下列计算正确的是（）。A.房屋、建筑物等固定资产的成本包括建筑工程成果和应分摊的待摊投资B.动力设备等固定资产的成本包括设备的采购成本、安装工程成本等建筑工程成本C.运输设备及其他不需要安装的设备等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”D.工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E.管道、线路等固定资产的成本包括建筑工程成果和应分摊的待摊投资参考答案一、单项选择题1.A2.A3.A4.C5.B6.C7.C8.C9.C二、多项选择题1.BDE2.ABE3.ABDE4.ACDE5.ACDE第一节建设工程质量保证（保修）金的处理一、单项选择题1.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（）。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位2.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于承包单位采购的，承担经济责任的是（）。A.承包单位B.验收单位C.供应单位D.设计单位3.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，承担经济责任的是（）。A.验收单位B.发包人C.供应单位D.设计单位\n4.缺陷责任期的开始其算日期为（）。A.工程完工之日B.提交竣工验收申请之日C.通过竣工验收之日D.通过竣工验收后30天5.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，自动进入缺陷责任期。A.30B.60C.90D.1206.全部或者部分使用哪个政府投资的建设项目，预留保证金的比例一般为工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%7下列有关保证金管理的表述中，正确的是（）。A.地方政府投资的项目，保证金统一预留在财政部门B.社会投资项目预留保证金的，将保证金交由使用单位管理C.采用工程质量担保的，发包人可适当减少预留保证金的比例D.采用工程质量保修保险的，发包人不得再预留保证金8.某一全部使用政府投资的建设项目，工程价款结算总额为6600万元，则该工程的保证金一般为（）万元。A.396B.198C.330D.6609.发包人在接到承包人返还保证金申请并核实后，应当将保证金返还承包人的期限是（）日。A.7B.14C.28D.3010.根据国务院《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是（）。A.地基基础工程为30年B.屋面防水工程的防渗漏为3年C.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期D.设备安装和装修工程为1年二、多项选择题1.按照国务院《建设工程质量管理条例》，下列有关保修期的确认，正确的是（）。A.基础设施工程为50年B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年C.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年E.建设工程的保修期，自工程开工日算起2.关于缺陷责任期及其计算，以下正确的是（）。A.发包人与承包人一般在签订合同的同时签订质量保修书，保修书明确约定缺陷责任期的期限B.缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算C.承包人原因导致工程无法按时交工验收的，期限从实际通过竣（交）工验收之日起计算D.发包人原因导致工程无法按时交工验收的，承包人提交竣工验收报告之日起计算E.不可抗力原因导致工程无法按时交工验收的，从承包人提交竣工验收报告之日起7天后计算3.关于缺陷责任期内的维修及费用承担，以下正确的是（）。A.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用B.承包人原因造成缺陷且其不愿意维修的，发包人可按合同约定扣除保证金C.承包人原因造成缺陷其负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任D.由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担运费E.发、承包双方就缺陷责任有争议时，可以申请鉴定，承包方承担鉴定费用参考答案一、单项选择题1.C2.A3.B4.C5.C6.B7.D8.C9.B10.C二、多项选择题1.B、C、D2.A、B、C3.A、B、D