《工程造价基础知识》试题 37页

《工程造价基础知识》试题及答案来源：考试大 2009年2月25日 【考试大：中国教育考试第一门户】 模拟考场 视频课程一.单项选择题(共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于(A)。A．分部分项工程B．单项工程C．分项工程D．单位工程2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C)特点。A．个别性B．差异性C．层次性D．动态性3．对工程量清单概念表述不正确的是(B)。A．工程量清单是包括工程数量的明细清单B．工程量清单也包括工程数量相应的单价C．工程量清单由招标人提供D．工程量清单是招标文件的组成部分4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D)。A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制5．下列哪项费用属于静态投资(C)。A．建筑安装工程费用B．价差预备费C．投资方向调节税D．建设期贷款利息6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(B)。A．75%～95%B．35%～75%C．15%～50%D．5%～35%\n7．(d)是控制工程造价最有效的手段。A．采用先进技术B．招标竞价C．实施工程造价全过程控制D．技术与经济相结合8．工程造价咨询业的首要功能(a)。A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(b)。A．20学时B．30学时C．40学时D．60学时10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过(a)，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A．5%B．10%C．15%D．20%11．根据我省清单计价法的规定，(a)不属于措施项目费的内容。A．环境保护费B．低值易耗品摊销费C．临时设施费D．脚手架费12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(c)的现场管理人员的人工数确定。A．2%B．3%C．5%D．10%13．我国进口设备采用最多的一种货价是(c)。A．装运港船上交货价(FOB)B．目的港船上交货价(FOS)\nC．离岸价加运费(C&F)D．到岸价(CIF)14．某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是(a)。A．112.5m3B．90m3/工日C．80m3/工日D．72m315．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5%，则100㎡地面地砖消耗量为(b)。A．2475块B．2513块C．2500块D．2462.5块16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(b)费用中考虑。A．分部分项工程费B．零星工程项目费C．预留金D．措施项目费17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是(d)。A．项目编码统一B．项目名称统一C．计价依据统一D．工程量清单计算规则统一18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是(d)。A．分部分项工程费B．人工费C．人工费+机械费D．分部分项工程费+措施项目费+其他项目费19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为(c)工程项目。A．装饰装修工程B．建筑工程C．安装工程D．市政工程\n20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用(a)。A．标准预算审查法B．对比审查法C．筛选审查法D．全面审查法21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(c)小时可调整合同价款。A．6B．12C．8D．1022．不平衡报价法又称(b)。A．先盈后亏法B．前重后轻法C．突然降价法D．增加建议法23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用(c)合同。A．固定总价B．固定单价C．调值总价D．成本加酬金24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在(b)天内进行核对审查并提出审查意见。A．20B．30C．45D．6025．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的()，不高于合同全额的(c)。A．10%，20%B．20%，30%C．10%，30%D．15%，25%26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为25%，当累计结算工程款为(d)时，开始扣回备料款。\nA．180万元B．600万元C．700万元D．720万元27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该(d)。A．按审价部门提出的价格调整B．按发包人指定的价格调整C．按设计部门提出的价格调整D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后(c)天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A．7B．14C．15D．1029．实行工程量清单计价，(b)。A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30．中标通知书发出后(a)天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A．15天B．30天C．45天D．三个月31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(c)。A．中标人报价最低B．经评审的合理低价C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。D．经评审的合理低价且不低于成本32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求(d)撤销该合同。A．建设行政主管部门B．工商行政管理部门C．合同管理部门D．人民法院\n33．施工合同文件正确的解释顺序是(b)。A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由(B)承担所有差价。A．承包人B．发包人C．承包人与发包人共同D．承包人与发包人协商35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应(d)。A．以工程量清单中的工程量为准B．以施工图中的工程量为准C．以上面A、B两者的平均值为准D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为(a)。A．不低于工程价款30%，不高于工程价款60%B．不低于工程价款40%，不高于工程价款70%C．不低于工程价款40%，不高于工程价款80%D．不低于工程价款60%，不高于工程价款90%37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是(a)。A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失D．由合同当事人在法定范围内自行约定38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该(b)。A．作为独立费列入主体工程工程量清单中B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的(a)预付安全防护、文明施工措施费。\nA．30%B．40%C．50%D．60%40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为(b)。A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二．多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分;少选，选择正确的每个选项得0.5分)1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为(bde)。A．迁建项目B．自筹资金C．新建项目D．中外合资E．改建项目2．工程造价的特殊职能表现在(abe)。A．预测职能B．控制职能C．评价职能D．监督职能E．调控职能3．清单计价法的分部分项工程费包括(abcd)。A．人工费B．材料费C．机械费D．措施项目费E．规费4．材料采购保管费包括(cde)。A．采购费B．场外运输费C．工地保管费D．仓储损耗E．仓储费\n5．清单计价法的施工机械费构成包括(abcde)。A．折旧费B．大修理费C．人工费D．燃料动力费E．管理费6．承包人具有(aBD)情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A．将承包的建设工程非法转包的B．将承包的建设工程违法分包的C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D．超越资质等级承包的E．工期延误的7．工程建设定额具有(ACE)的特征。A．计划性B．科学性C．系统性D．强制性E．时效性8．施工定额的作用表现在(ABDE)。A．是企业计划管理的依据B．是企业提高劳动生产率的手段C．是企业计算工人劳动报酬的依据D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由(ABCE)组成的。A．基本用工B．人工幅度差C．辅助用工D．其他用工E．超运距运费用工10．工程量清单计价方法的作用是(ABCE)。A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C．有利于业主获得最合理的工程造价D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势\n11．《工程量清单计价规范》的特点是(ACE)。A．强制性B．市场性C．实用性D．竞争性E．通用性12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是(ABDE)。A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据D．编制建筑工程概算定额的依据E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据13．设计概算的主要作用可归纳为：(abc)。A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B．是控制施工图设计和施工图预算的依据C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D．是考核建设项目投资效果的依据E．是建设项目签订贷款合同的依据14．按计价方式划分合同形式,一般分为:(abe)。A．总价合同B．成本加酬金合同C．风险包干合同D．固定费率合同E．单价合同15．法律责任的类别包括(acde)。A．行政法律责任B．连带法律责任C．刑事法律责任D．民事法律责任E．经济法律责任16．合同法的基本原则是(ad)。A．平等、自愿原则B．权利与义务相统一的原则C．遵守法律、维护社会公共利益的原则D．公平、诚实信用原则E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则\n17．《担保法》规定的担保方式有(abe)。A．保函B．抵押C．保证D．留置E．定金18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括(abcde)。A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B．工程造价管理机构的价格调整C．经批准的设计变更D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加E．双方约定的其他因素19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为(acd)。A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D．总投资在2000万元人民币以上的E．政府投资、融资金额在50万元以上的20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括(abd)。A．现场安全文明施工措施B．环境保护费C．工程定额测定费D．劳动保险费E．税金三.判断题(共20题，每题1分，共20分)　　1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。(是)　　2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。(是)　　3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。(否)　　4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。(是)\n　　5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额=1。(是)　　6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。(是)　　7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。(是)　　8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。(否)　　9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(是)　　10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(是)　　11.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。(否)　　12.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。(是)　　13.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。(否)　　14.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。(否)　　15.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。(是)　　16.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。(是)　　17.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。(否)　　18.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。(否)　　19.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。(是)　　20.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。(否)\n2006浙江造价员《工程造价基础知识》试卷及答案一、单项选择题(60题，每题1分，共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。选对得分，选错、不选均不得分。)1工程造价的控制职能表现在()。A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制2我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括()。A．涨价预备费B．直接费C．建设期贷款利息D．土地使用费3根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入()。A．其他直接费B．现场经费C．企业管理费D．直接工程费4根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。A．直接工程费B．直接费C．间接费D．施工机构使用费5有效控制工程造价应体现()。A．以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B．直接控制，以取得令人满意的结果C．人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D．知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段6根据«工程造价咨询单位管理办法»的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()。A．20和10\nB．20和8C．12和6D．12和47某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为()。A．29333元B．30500元C．28000元D．31000元8某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限()。A．10年B．小于8年C．8~10年之间D．大于10年9已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为()。A．8‰B．8%C．9.6%D．9.6‰10下列不属于清偿能力指标的是()。A．借款偿还期B．流动比率C．速动比率D．投资回收期11若某投资项目可行，则()。A．NPV大于等于国家颁布值B．NPV大于等于0C．NPV小于企业可以接受水平D．NPV大于初始投资12价值工程侧重在()阶段开展工作。A．招投标B．施工C．设计D．竣工验收13财务内部收益率一般采用线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系()。A．近似解大于精确解\nB．近似解=精确解C．近似解小于精确解D．不能判别近似解与精确解的大小14若Pt表示静态投资回收期，Pt`表示动态投资回收期，对于一个确定项目来说()。A．Pt大于小Pt`B．Pt等于Pt`C．Pt小于Pt`D．无法确定Pt与Pt`的大小15措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的()项目。A．工程实体B．非项目实体C．项目实体D．非项目实体16材料损耗计算公式，可以表示为()×100%。A．损耗量/净用量B．净用量/损耗量C．损耗量/总用量D．净用量/总用量17基本预备费的计费基数是()。A．设备及工器具购置费B．建筑安装工程费C．设备及工器具购置费+建筑安装工程费D．设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用18根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，工料单价法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括()。A．直接工程费B．规费C．企业管理费D．建设单位管理费19国产标准设备的原价一般是指()。A．设备制造厂的交货价B．出厂价与运费、装卸费之和C．设备预算D．设备成本价\n20材料预算价格是指材料从来源地到达(c)的价格。A．工地B．施工操作地点C．工地仓库D．工地仓库以后出库21下列不属于材料预算价格的费用是()。A．材料原价B．材料包装费C．材料采购保管费D．新型材料实验费22广告费应属于()。A．措施费B．规费现场C．办公费D．间接费23不用计入人工工资单价的费用是()。A．劳动保险费B．职工福利费C．劳保费D．工资性补贴24浙江省2003版施工取费定额中综合费用取费工程类别，将各工程划分为()类。A．一类、二类、三类、四类B．一类、二类、三类C．特类、一类、二类、三类、四类D．特类、一类、二类、三类25工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括()。A．分部分项工程量清单B．措施项目清单C．其他项目清单D．直接工程费用清单26我国现行的«建设工程工程量清单计价规范»中所采用的单价是()。A．指数单价B．综合单价C．工料单价D．不限制\n27在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价由()。A．人工费、材料费、机械费B．人工费、材料费、机械费、管理费C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金28概算定额是确定完成合格的()所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。A．分部分项B．扩大分部分项工程C．单位工程D．单项工程29劳动消耗定额的主要表现形式是()。A．时间定额　B．人工消耗定额　C．预算定额　D．施工定额30下列时间中在定额中不予考虑的是()A．休息时间B．准备与结束时间C．多余工作时间D．不可避免的停工时间31编制概算定额的基础是()。A．施工定额B．劳动定额C．预算定额D．概算指标32下列属于材料净用量的确定方法的是()。A．技术测定法B．统计分析法C．测定法D．比较类推法33在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑()。A．台班折旧费B．台班养路费C．原材料费D．台班人工费\n34措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费、材料费和()。A．动力费B．劳保费C．人工费D．临时设施费35既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是()。A．概算指标B．概算定额C．预算定额D．施工定额36我国现行的«建设工程工程量清单计价规范»中所采用的单价是()。A．综合单价B．指数单价C．工料单价D．不限制37法律顾问费应属于()。A．措施费B．规费现场C．办公费D．间接费38建安工程造价中的税金中教育费附加的计算基数是()。A．营业税B．所得税C．城乡维护建设税D．利润39不应该计入人工工资单价的费用是()。A．劳动保险费B．职工福利费C．劳动保护费D．工资性补贴40建筑安装工程费用中社会保障费不包括()。A．养老保险费B．失业保险金C．住房公积金D．医疗保险费\n41«浙江省建设工程造价计价管理管理办法»(省人民政府第173号令)，于()起在全省正式实施。A．2002年7月1日B．2003年7月1日C．2004年7月1日D．2005年7月1日42生产能力指数法多用于估算()。A．安装工程费B．建筑工程费C．生产装置D．预备费43某项目第一年投资1000万元，第二年投资1000万元，年价格上涨10%，则该项目的涨价预备费是()。A．310B．210C．110D．10044详细可行性研究阶段投资估算误差率为()。A．+30%B．+20%C．+10%D．+5%45下列各项中合同解释排列顺序正确的是()A．协议书――通用条款――专用条款――工程通知单B．图纸――专用条款――通用条款――中标通知书C．工程报价单――专用条款――通用条款――技术规范D．协议书――投标书――通用条款――专用条款46在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前()内预付工程备料款。A．10天B．7天C．15天D．20天47在承发包双方确认计量结果后()天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。A．7天B．14天\nC．21天D．28天48下列关于工程变更的说法错误的是()。A．工程变更总是由承包商提出的B．监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．监理工程师的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款49在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指()。A．发现地下构筑物，文物B．罢工、战争C．业主提出不正当要求D．工程师的指令错误50在采用综合单价计价(工程量清单计价)和工料单价(定额计价)计价时，应用软件其工作步骤的主要区别有()。A．输入工程量B．定额换算C．报表输出，形成造价文件D．选取清单项目编号51«建设工程施工合同(示范文本)»有三个附件，下列()不是附件的组成部分。A．承包人承揽工程项目一览表B．发包人供应材料设备一览表C．工程量清单D．工程质量保修书52投标文件出现下列()情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。A．联合体投标未附联合体各方共同协议B．投标报价有矛盾，且可能会高于成本价C．未按招标文件规定要求提交保证金D．无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章53以下行为是符合我国法律规定的是()。A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业54联合共同承包的各方对承包合同的履行承担()责任。A．各自\nB．独自C．共同D．连带55建设单位的质量责任和义务，下列叙述错误的是()。A．建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包B．建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标C．建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，但可以适当压缩合理工期56从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门()并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案57关于风险管理的程序正确是()。A．风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控B．风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控C．风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控D．风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制58单位工程验收的组织方是()A．施工单位B．监理单位C．建设单位D．质检部门592004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由()印发的。A．浙江省建设厅B．浙江省发展与改革委员会C．浙江省财政厅D．由浙江省建设厅浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的60建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。A．一个月B．二个月C．三个月D．四个月\n二、多项选择题(20题，每题2分，共40分。在每题的备选答案中有二个或者二个以上的正确答案，至少有一个错项，将正确答案的编号填在括号内，选对选全得2分，少选无错项得0.5分，选错、不选均不得分)。1工程造价具有(ABDE)特点。A．个别性、差异性B．动态性C．概括性D．大额性E．层次性2根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，规费包括()。A．工程排污费B．工程定额测定费C．文明施工D．住房公积金E．社会保障费3下列与项目建设有关的其它费用的是()。A．勘察设计费B．生产准备费C．工程保险费D．工程监理费E．联合试运转费4在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有()。A．净年值B．借款偿还期C．投资收益率D．内部收益率E．偿债备付率5下列指标中，属于盈利能力指标的有()。A．投资利税率B．产权比率C．已获利息倍数D．销售净利率E．净资产收益率6按照我国现行规定，可以计入建筑安装工程间接费的税费是()。A．房产税B．城市维护建设税C．印花税\nD．营业税E．固定资产方向调节税7建筑安装工程费用中社会保障费包括()。A．养老保险费B．住房公积金C．失业保险金D．医疗保险费E．危险作业意外伤害保险费8根据我国现行的规定，建筑安装工程费用的计算方法有()。A．工料单价法B．全费用单价法C．定额单价法D．实物量单价法E．综合单价法9工程量清单作为招标文件的组成部分，主要包括()。A．直接项目工程量清单B．间接项目工程量清单C．分部分项工程量清单D．措施项目工程量清单E．其他项目工程量清单10工程量清单格式的组成内容包括()A．封面B．分部分项工程量清单C．措施项目清单D．工程项目总价表E．填表须知11施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由()部分组成。A．工期定额B．劳动定额C．机械定额D．材料定额E．预算定额12建筑安装工程费用定额一般包括()。A．措施费定额B．设备安装工程定额C．建筑安装工程定额\nD．其他费用定额E．间接费定额13在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素()。A．工程项目的目标工期B．工程项目的质量标准C．建设单位的经济实力D．建筑材料的市场价格E．应响应招标文件的要求。14我国现行工程价款结算的主要方式有()A．工程预付款B．按月结算C．竣工后一次结算D．分段结算E．目标结算方式15工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的()A．人工费B．材料费C．机械使用费D．间接费E．管理费16按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为()A．目标合同B．单价合同C．总价合同D．成本加酬金合同E．工程总包合同17下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是()。A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B．个人投资的生产性项目C．外商投资的生产性项目D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E．使用国际组织或者外国政府资金的项目18下列叙述正确的是()。A．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人\nC．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可D．实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E．实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成19投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是()。A．投标截止时间前送达投标文件B．最好是在截止日期前一天C．要求招标人签收投标文件D．送达文件必须两人以上E．在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回20«建设工程施工合同(示范文本)»由()组成。A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程量清单E．中标通知书参考答案 　　一、单项选择题　　1 A 2 D 3 D 4 B 5 A　　6 C 7 A 8 B 9 C 10 D 11 B　　12 C 13 A 14 C 15 B 16 A 17 D　　18 A 19 A 20 D 21 D 22 D 23 A　　24 B 25 D 26 B 27 C 28 B 29 A　　30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 A　　36 A 37 D 38 A 39 A 40 C 41 C　　42 C 43 A 44 C 45 D 46 B 47 B　　48 A 49 A 50 D 51 C 52 B 53 D　　54 D 55 D 56 B 57 A 58 C 59 D 60 A　　二、多项选择题　　1 ABDE 2 ABDE 3 ACD 4 BCE　　5 AE 6 AC 7 ACD 8 AE 9 CDE 10 ABCE　　11 BCD 12 AE 13 ABDE 14 BCDE 15 ABCE 16 BCD　　17 ADE 18 ABD 19 ACE 20 ABC2006全国造价员《工程造价基础知识》试卷及答案一、单项选择题(60题，每题1分，共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。选对得分，选错、不选均不得分。)\n1 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(b )。A 组合性 B 多样性 C 多次性 D 单件性2 工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( a)。A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B 建设工程总投资和建设工程承发包价格 C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D 建设工程动态投资和建设工程静态投资3 2004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由(d )印发的。A 浙江省建设厅 B 浙江省发展与改革委员会 C 浙江省财政厅 D 浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的4 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( a)。A 直接费 B 直接工程费 C 间接费 D 施工机构使用费5 基本预备费的计算基数不包括(d)。A 设备及工、器具购置费 B 建安工程费 C 工程建设其他费用 D 建设期贷款利息6 建设单位应当自领取施工许可证之日起(a)内开工。A 一个月 cB 二个月 C 三个月 D 四个月7 工程造价咨询单位的资质要求，不包括(c )。A 技术力量 B 注册资金 C 成立时间 D 办公条件\n8 现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括( c)。A 现金注入的大小、方向和时间点 B 投入现金的额度、时间和回收点C 现金流量的大小、方向和作用点 D 现金流出的额度、方向和时间点9 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限(b )。A 10年 B 小于8年 C 8~10年之间 D 大于10年10 已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为(a)。A 6.2% ，6% B 12.7% ，12% C 5.83% ，6.2% D 6.35% ，6%11 下列属于财务评价静态指标的是( a)。A 投资利润率 B 动态投资回收期 C 净现值 D 内部收益率12 下列说法是正确的是(b )。A 折现率越大，净现值越大 B 折现率越大，净现值越小C 折现率越小，净现值越小 D 净现值是折现率的递增函数13 价值工程的核心是( a)。A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析14 某建设项目的风险水平超高，基准折现率的取值( b)。A 越低 B 超高 C 应该考虑筹资成本 D 基准折现率与风险无关\n15 不确定性分析方法的应用范围是( b)。A 盈亏平衡分析既可用于财务评价，又可用于国民经济评价B 敏感性分析可用于国民经济评价C 盈亏平衡分析用于国民经济评价D 敏感性分析不能用于国民经济评价16 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的性质属于(a )。A 国家标准 B 行业标准 C 地方标准 D 推荐性标准17 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入( b)。A 直接工程费 B 措施费 C 企业管理费 D 规费18 按时我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( b)。A 直接工程费 B 措施费 C 企业管理费 D 工程建设其他费19 下列税费中计入建筑安装工程费的是(a)。A 教育费附加 B 外贸手续费 C 进口关税 D 增值税20 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是(d )。A 六个月以上的病假人员工资 B 装卸司机工资C 公司质量监督人员工资 D 电焊工产、婚假期的工资21 下列费用属于措施费用的是(a)。A 材料二次搬运费 B 联合试运转费 C 设备运杂费 D 差旅交通费\n22 以下哪一项不应计入人工费(d )。A 辅助工资 B 生产工人基本工资 C 生产工人工资性补贴 D 职工养老保险23 下列不属于材料预算价格的费用是( d)。A 材料原价 B 材料包装费 C 材料采购保管费 D 新型材料实验费24 不包含在建筑安装工程费用的间接费中是( b)。A 财务费 B 措施经费 C 企业管理费 D 工程定额测定费25 建安工程造价中的税金不包括(b )。A 营业税 B 所得税 C 城乡维护建设税 D 教育费附加26 《浙江建设工程施工取定额(2003版)》的作用是( d)。A 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，而施工取费费率是指导性的B 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，施工取费费率也是指令性的C 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，而施工取费费率是指令性的D 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，而施工取费费率是指导性的27 《建设工程工程量清单计价规范》中规定建筑工程的第一级分类码为( a)A 01 B 02 C 03 D 0428 工程量清单的提供者是(b )A 建设主管部门 B 招标人 C 投标人 D 以上都是\n29 按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( c)。A 利润 B 风险因素 C 规费 D 管理费30 在工程量清单的其它项目清单中，应包括(d)。A 环境保护费 B 夜间施工费 C 施工排水、降水费 D 材料购置费31 按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为( d)。A 劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标B 机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额C 材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额D 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额32 下列不属于施工定额特征的是(a)。A 编制概算指标的基础 B 企业定额 C 分项最细、定额子目最多 D 基础性定额33 确定机械台班定额消耗量时，首先应(a)。A 确定正常的工作条件 B 确定机械正常生产率C 确定机械工作时间的利用率 D 确定机械正常的生产效率34 劳动定额的主要表现形式上时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( d)。A 独立关系 B 正比关系 C 互为相反关系 D 互为倒数35 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是(a )。A 概算指标 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额\n36 如下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是( b)。A 人工费 = Σ(工日消耗量×日工资单价)B 材料费 = Σ(材料消耗量×材料基价)C 施工机械使用费 = Σ(施工机械台班消耗量×机械台班单价)D 日基本工资 = 生产工人平均年工资/年平均法定工作日37 夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及( b等费用。A 夜间补助费 B 夜间施工降效 C 夜间劳保费 D 安全措施费38 措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费、材料费和( d)。A 动力费 B 劳保费 C 临时设施费 D 人工费39 工程量清单格式的组成内容不包括( a)A 工程项目总价表 B 分部分项工程量清单 C 措施项目清单 D 封面40 在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是( a)。A 建设单位的经济实力 B 工程项目的质量标准C 工程项目的目标工期 D 建筑材料的市场价格41 工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前(a天。A 7 B 10 C 14 D 2042 使用软件计价时，采用工程量清单计价工作步骤与定额计价的主要区别有(d )。A 输入工程量 B 定额换算 C 报表输出，形成造价文件 D 选取清单项目编号\n43 《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列( c)不是附件的组成部分。A 承包人承揽工程项目一览表 B 发包人供应材料设备一览表C 工程量清单 D 工程质量保修书44 联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( d)责任。A 各自 B 独自 C 共同 D 连带45 投资决策各阶段投资估算误差要求最小的是(b )A 初步可行性研究阶段 B 详细可行性研究C 项目规划阶段 D 项目建议阶段46 某建设项目建设期为3 年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是(c )。A 59.37 B 36 C 98.91 D 7247 某项目建设期内第一年贷款1000万元，第2年贷款970万元，贷款在年内均衡发放，年利率3%，则第二年应计利息为( d)万元。A 45 B 59.1万元 C 59.55万元 D 60万元48 按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程变更不包括(d )A 施工条件变更 B 增减合同中约定的工程量C 有关工程的施工时间和顺序的改变 D 工程师指令整改返修49 关于施工图预算下列( c)的说法是不正确的。A 是施工单位编制施工计划的依据 B 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤 C 有无施工组织设计并不重要 D 工程量计算必须按统一的计算规则进行\n50 建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是(a)。A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道工程，为1年51 将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。此结算方法是( c)A 分段结算 B 竣工后一次结算 C 目标结算方式 D 其它方式结算52 关于风险管理的程序正确是(d)。A 风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制B 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控C 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控D 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控53 施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由(a )承担。A 建设单位 B 建设单位、承包商 C 承包商 D 工程设计单位54 采用软件计价时，下列(b )不是工料单价计价的主要步骤之一。A 按分部输入定额及工程量 B 设置管理费率、利润率及风险费率C 进行定额换算 D 设定费用表，计算工程造价55 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质( b)许可的业务范围内承揽工程。A 规定 B 等级 C 行业 D 专业56 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( a)进行。A 同一时间公开 B 单独确定时间公开 \nC 同一时间秘密 D 一定时间内公开57 在合同解释中优先于其他文件的是( d)。A 双方往来函件 B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件C 合同价格条款 D 合同补遗或合同谈判纪要58 关于代理的种类，下列说法正确的是b)。A 代理有委托代理、法定代理和协议代理三种形式B 代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式C 代理有委托代理、指定代理和协议代理三种形式D 代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式59 招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是( c)。A 招标人只通知一部分投标人参加开标B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行60 关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是(a)。A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉二、多项选择题(20题，每题2分，共40分。在每题的备选答案中选出二个或者二个以上的正确答案，并至少有一项是错误的，请将正确答案的编号填在括号内，选对选全得2分，少选无错项得0.5分，选错、不选均不得分)。1 工程造价具有( abcd职能。A 调节 B 控制 C 评价 D 监督 E 预测2 建设项目总投资主要分为两大部分，由( ae)组成。A 固定资产投资 B 建筑安装工程费用 C 设备及工器具购置费D 预备费 E 流动资产投资\n3 下列费用中，不属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是(acd)。A 工程承包费 B 联合试运转费 C 生产家具购置费D 生产家具购置费 E 生产准备费4 工程建设项目的经济评价主要分( acA 财务评价 B 市场评价 C 国民经济评价D 技术评价 E 环境评价5 下列属于投资方案动态评价指标的是(bcde)。A 投资收益率 B 财务内部收益率 C 财务净现值率D 净年值 E 财务净现值6 下列费用中属于企业管理费的是( de)。A 夜间施工增加费 B 已完工程及设备保护费 C 工程排污费D 劳动保险费 E 工具用具使用费7 建筑安装工程费用中直接工程应该包括(cd e)。A 临时设施费 B 安全施工费 C 人工费 D 材料费 E 施工机械使用费8 根据我国现行税法的规定，可以计入建筑安装工程税费有(ab cd)。A 房产税 B 车船使用税 C 教育费附加 D 营业税 E 固定资产投资方向调节税\n9 根据建设部107令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，发包价与承包价的计算方法有( bd)。A 人工费单价法 B 工料单价法 C 全费用单价法 D 综合单价法 E 人材机单价法10 分部分项工程量清单构成包括(abcd )。A 项目编码 B 项目名称 C 计量单位 D 工程数量 E 工程特征11 工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的(abce)A 人工费 B 材料费 C 机械使用费 D 间接费 E 管理费12 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由( bcd)部分组成。A 工期定额 B 劳动定额 C 机械定额 D 材料定额 E 预算定额13 按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为(cd)A 建筑工程定额 B 安装工程定额 C 企业定额 D 补充定额 E 行业通用定额14 项目建议书阶段的投资估算的作用主要有( ae。A 是项目主管部门审批项目建议依据之一B 是项目投资决策的重要依据C 是研究分析项目投资经济效果的重要条件\nD 其投资估算是建设项目投资的最高限额E 对项目的规划、规模起参考作用15 《建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是(bce)。A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D 变更有关工程质量标准和工期属于设计变更E 变更工程价款的报告应由承包人提出16 确定工程变更价款时采用的方法有(abd )A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C 合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定D 合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行E 合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定17 浙江省03版计价依据目前由“一个规则，三大系统，四部定额”组成，其中三个系统是指(abc )。A 标准定额消耗量系统 B 市场价格信息发布系统 C 计算机辅助与应用系统D 浙江省造价管理系统 E 数据库系统18 《建设工程施工合同(示范文本)》由( abc)组成。A 协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 工程量清单 E 中标通知书19 根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将( abc)书面通知被监理的建筑施工企业。A 监理工程单位 B 监理的内容 C 监理的方法 D 监理的权限 E 监理的费用\n20 浙江省新计价依据适用于(ab )A 工程量清单综合计价法 B 传统工料单价法 C 综合测量法D 概算定额法 E 工料测量法来源:2006全国造价员《工程造价基础知识》试卷及答案一、单项选择题1B2A3D4A5D6A7C8C9B10A11A12B13A14B15B16A17B18B19A20D21A22D23D24B25B26D27A28B29C30D31D32A33A34D35A36B37B38D39A40A41A42D43C44D45B46C47D48D49C50A51C52D53A54B55B56A57D58B59C60A二、多项选择题1ABCE2AE3AC4AC5BCDE6DE7CDE8ABCD9BD10ABCD11ABCE12BCD13CD14AE15BCE16ABD17ABC18ABC19ACD20AB  考试大-造价员考试来源:考试大-造价员考试